?

甲方委托方:

乙方居间方:

甲方因业务需要工程项目,而乙方具备工程相关信息。现双方就甲方委托乙方介绍工程相关项目信息,在自愿平等协商的基础上达成如下协议。

一、甲方委托乙方介绍沈阳市保税区大连海关项目工程项目,并尽可能促成该项目建设承包等合法方式与第三方业主方签订该项目合同。

二、居间报酬与给付方法

、居间费按工程总造价。%计取,

详见建筑施工合同。

、居间报酬支付方法:甲方在工程预付款%到帐后三个工作日内,需一次性向乙方支付居间报酬,投资建设总额的。

%,如在预付款到帐后三个工作日乙方没有收到居间报酬,

则视甲方违约,可从下一批预付款扣除双倍居间报酬,居间报酬的税金由乙方支付。

三、约定事项

、甲方与业主方第三方签订的合同乙方不承担任何责任。

、乙方履行本合同的过程中,

可向业主方第三方表明其为甲方居间人,

并向甲方介绍该项目相关情况,

由甲方确定该项目可行度。

、乙方在认真完成甲方委托项目事项,

即按合同法第一条规定提

供该项目的真实信息,并与甲方与第三方业主方签署合同或协议提供联系、协助、撮合服务,但确定权在甲方,乙方对该项目的任何事宜不承担任何责任。

、甲方与业主方第三方签订合同即视为乙方已完成甲方委托事项,甲方按照本合同约定支付乙方居间报酬。如甲方不按时支付乙方居问报酬,甲方按照双倍居间报酬承担违约责任支付乙方,

乙方有权从工程款中领取双倍居间报酬。

、乙方向甲方提供的该工程信息验证为真实的,甲方因某些理由拒签或再找其它方签订该项目合同视为乙方已经完成该项目的居问服务,甲方因承担该项目的全部居间费用。

、余下工程合同,

均由乙方协调,

撮合续签合同,甲方不得单方面与业主方续签合同,如在需要使用多个资质签订该工程项目合同时,业绩归乙方,居间报酬按本合同标准执行,

如发现甲方不经乙方与业主方签订合同,视为甲方违约,一经核实,甲方应向乙方支付本合同的双倍居间报酬。

、甲方支付居间报酬,

本着合法、安全、有效的方式,以现金打到的账号:

,账号:_________

,帐号:_________

,

帐号:_________

,帐号:_________

甲方如在指定的期限内不能兑现,则视为违约,

乙方有权要求甲

方支付%的违约金,同时要求在天以内一次性付清所有款项。

、本合同如发生纠纷,

双方首先协商解决,

协商不成由守约方所在地人民法院提起诉讼。

、甲方若不能与业主签订正式施工合同则本居间协议视为无效。

、本合同一式五份,甲方执一份,

乙方执四份,双方签字盖章或按手印后生效。

甲方代表

身份证

乙方代表

身份证

年月日

甲方(居间人):

身份证号码:

联系地址:

乙方(委托人):

联系地址:

联系电话:

根据《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方友好协商,就甲方为乙方提供居间服务,

促成乙方获得目标工程承包事宜,达成如下协议:

一、委托事项

、)拟将其项目的工程(以下简称“该工程项目”)对外招标。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务,并使其获得该工程项目一个或分期多个工程标段的中标。

来自作文吧。

、甲方接受乙方委托,负责就该工程项目,引荐乙方与建设单位直接洽谈,向乙方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成乙方与建设单位签订该工程项目一个或分期多个工程标段的专业承包施工合同。

、本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目的任一工程标段签订了专业承包施工合同。

二、甲方责任和义务

、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的招标信息及有关招标文件,

并积极配合乙方协调整个投标过程中的运作及信息沟通,全力配合乙方制定合理有效的投标文件,尽最大努力帮助乙方逐步入围,

直至最后中标,签订工程合同。

、如果居间成功,

甲方应在乙方保证施工质量、进度,并得到建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。

三、乙方责任和义务

、乙方应按照建设单位的要求,

提供乙方作为投标人证明其具备承担该工程项目的能力,及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料,包括但不限于资质证书、营业执照等相关资料;

、乙方在甲方引荐下负责和建设单位进行合同谈判。

、如果居间成功,

则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。

甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

、如果居间成功,乙方应在施工过程中保证质量、进度,并得到建设单位和监理方的签字认可。

、如果居间成功,则乙方应按本合同约定,

向甲方支付居间报酬。如果未及时支付,则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。

、乙方须自行承提在投标过程中有关履约保证金,标书制作,联络运作等全部费用。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

、居间报酬是指乙方按该工程项目的单个特定工程标段施工合同金额计算或按该工程项目的单个特定工程标段所获取毛利润计算应向甲方支付的报酬。

、乙方应按该工程项目任一特定工程标段施工合同金额的向甲支付保底居间报酬;当乙方就该工程项目之任一特定工程标段与建设单位进行竣工结算后,如毛利润的%超过前述保底居间报酬金额时,

则乙方还应向甲方支付该超额部分。

、居间成功后,乙方应在其与建设单位签订专业施工合同三日内向甲方支付保底居间报酬金额的%;

乙方应在其施工队伍进场后十日内向甲方支付保底居间报酬金额的%;

余额部分按前述规定待乙方与建设单位竣工结算完毕取得全部工程款后五日内全部结清。

、乙方以现金向甲方支付居间报酬。

五、居间费用的承担

居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。

无论甲方是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意承担部分但总额不超过的居间费用。

六、违约责任

居间成功后,

如果乙方未按本合同第四条第款的约定及时全额地向甲方支付居间报酬,则乙方除应立即全额付清该居间报酬外,还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。

七、争议解决方式

本协议在履行过程中发生的争议,

由双方当事人协商解决,若协商不成,双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。

八、合同生效与终止

、本合同自签字签署之日起生效,

、如果至月日,甲方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。

、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止,则本合同自动终止。

、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

九、其他事项

、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。

、本合同一式贰份,双方各持一份,

双方签字盖章后生效。

甲方:乙方:

年月日

委托人以下简称甲方:

居间人以下简称乙方:

甲、乙双方经过友好协商,按照《中华人民共和国合同法》的相关规定,达成本合同。

第一条甲方因与_____建设工程施工合同以下简称建设工程施工合同,委托乙方提供居间服务以下简称居间服务。

第二条甲方签订建设工程施工合同时,视为乙方完成居间服务。建设工程施工合同作为本合同的附件,在甲方签订后三个工作日内交复印件一份加盖甲方公章给乙方保存。本合同签订后,

甲方签订建设工程施工合同的,均视为由乙方提供居间服务所签订,甲方不得提出任何异议。

第三条甲方应当提供确切的需求和真实的信息,以便乙方提供居间服务。

甲方应当向乙方提供建设工程施工合同相关的甲方文件及信息,

包括但不限于营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份信息、甲方的施工资质等。乙方需要其他文件的,

应当书面通知甲方,

甲方应当及时提供给乙方,一般不超过三个工作日。

第四条乙方的居间报酬为人民币十万元。

第五条乙方完成居间服务的,甲方同意按照如下方式支付乙方的居间报酬。

、甲方按照建设工程施工合同的约定进场或者建设工程施工合同约定的进场时间到达之日后三个工作日内,支付乙方人民币五万元的居间报酬;

、甲方按照建设工程施工合同的约定开始施工并收到第一笔工程款后三个工作日内,再支付乙方人民币五万元的居间报酬;乙方应当提供相应的账号供甲方支付居间报酬,该账户信息作为本合同的附件。

乙方变更账号的,应当及时书面告知甲方。

甲方逾期支付的,每逾期一日需支付乙方违约金一千元。

第六条甲、乙双方均应保守所知悉的本合同相关的信息,不得对外泄露,否则,

泄露方应支付违约金人民币三万元,但乙方为了完成居间服务或者取得本合同相对方书面授权的除外。国家法律、法规或者有关国家机关要求提供本合同的,依照相关规定执行。

第六条本合同在履行过程中发生的争议,

甲、乙双方应当协商解决;协商不成的,依法向乙方所在地人民法院起诉。

第七条如有未尽事宜,

甲、乙双方可以另行签订补充协议进行约定,

补充协议与本合同具有同等法律效力。

第八条本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,

自甲、乙双方签署之日起生效。

甲方公章:_____乙方公章:_____

法定代表人签字:_____法定代表人签字:_____

__年__月__日__年__月__日

甲方(委托人):____________________

乙方(居间人):____________________

甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,

依平等自愿、等价有偿的原则,

达成如下协议:

一、委托事项

、乙方接受甲方委托,

引荐甲方和该项目的管理方(或者承包方)直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方签订承包施工合同,

协助甲方完成整个合同履行期间的协调工作,

保障合同的顺利实施。

、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。

二、乙方的义务

、乙方必须向甲方提供有关工程项目的信息,最大限度的维护甲方的利益。

、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠

、乙方应保证该工程项目真实可靠、各种施工手续齐全,能够正常施工。

、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务,

达成合同签署,那么在甲方的工程施工过程中(合同期内),乙方仍有义务负责协调好甲方与项目管理方的关系,特别是在工程结算问题上,乙方负责协调。

三、甲方义务

、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和项目管理方进行合同谈判。

、居间成功,则由甲方全面履行和项目管理方所签订的专业施工合同。

甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

、居间费用按照甲方签订的建筑施工合同总价款的____%支付(甲方承建的全部工程均由乙方居间)。

、甲方每年为乙方结算一次,至迟不超过____月____日。

、每一个合同签订后甲方应向乙方提供合同复印件一份,作为居间费用总价计算依据。

五、保密事项

、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

、甲乙双方均不得向第三方透漏合作细节及项目合作中相关利益人的秘密,任何乙方发现对方出现泄密行为均有权提出和提醒对方终止本行为,如因任何乙方的原因给对方造成实际的损失,受损方可向过错方提出等价赔偿。

七、合同终止

本合同自签字之日起生效,

双方协商一致可终止。

八、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,

双方同意提交________________仲裁委员会仲裁。

九、其他事项

、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

、本合同一式贰份,

双方各持一份,

双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________

___________年________月_______日___________年________月_______日

甲方委托人:______________________________

法定代表人:_______________________________

身份证号码:_______________________________

联系地址:_________________________________

手机:_____________________________________

乙方居间人:______________________________

身份证号码:__________________联系地址:_____________________手机:_____________________

甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经双方充分协商,依照平等自愿、等价有偿的原则,

达成如下协议:

一、委托事项

、乙方接受甲方委托,负责就旅游景观园建设工程项目北京延庆,

以下称该工程项目,推荐给甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,

并最终促成甲方与建设单位或总包单位签订该工程项目的转/分包施工合同,取得施工权。

、“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同,即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权,

则视为委托事项未完成。

二、乙方义务

、乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息,并提供相关的业务咨询服务,开展与业主方和总承包方有效的协调,

并促成甲方取得工程施工分包权。

、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息的真实可靠但涉及项目审批手续是否齐全、建设资金是否到位等重要信息,在乙方促成双方见面沟通后,由甲方自行向总包方或业主方咨询,乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务,

不承担连带责任,

最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则,视为乙方提供信息不真实,

居间服务不成功,甲方不予支付任何居间报酬。

、乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务,协助甲方做好各项前期准备工作。为甲方协调争取并达成施工合同后,

乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系前提是甲方已经及时地履行了本合同规定,向乙方足额支付了相应的居间报酬。

且如需乙方出差,其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担,否则乙方有权不予协调。

、在居间服务过程中,

乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节,不必向甲方汇报沟通,不属于本合同履行之前提条件。

三、甲方义务

、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措,

并做好签定合同前所需的手续准备。

、如果居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应认真履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,

向乙方支付居间报酬。如遇下列情形包括但不限于,

均不影响甲方对第。和。条的执行,甲方已支付给乙方的居间报酬不得索还:

、。

甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司/个人合作的;

、。因甲方技术、资金等原因,导致甲方无法继续履行建设工程合同的;

、。因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题,被业主方或总包方勒令停工、中止工程建设合同的;

、。其它非不可抗力原因导致的工程停工、中止。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

根据《中华人民共和国合同法》第条关于“居间人促成合同签订成功,委托人应当按约定支付报酬”的规定,甲方完成签订该工程承包项目合同时本合

同立即生效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费:

、本项目居间服务费为工程总造价的_____%税后作为酬金。甲方应无条件地按此标准,

即项目签定的合同工程量万元的_____%计万元税后,作为乙方的居间报酬。工程结算造价确认后,如因施工范围变更等原因,

导致工程最终结算价与原合同存有明显差异上下超过_____%,最后一期居间服务报酬支付时可作相应调整,多还少补但出现第。

条之情形的,不予调整。

、本合同签字生效后,甲方在与业主方或总包方签订施工转分包合同后,

甲方按照下表时间、数额要求分_____次向乙方支付居间报酬税后,不需居间人开具任何发票。

其中:①甲方每次向乙方支付居间报酬,均与业主方或总包方向甲方拨付工程款项同步。不论其款项性质临建费、备料款、进度款等,在甲方到账后_____个工作日内无条件支付给乙方;

②每次付款时,如向乙方支付的居间报酬高于同批次业主方或总包方向甲方拨付的款项,其差额由甲方自行补足,

不得以此为由拒付、延迟支付,否则按本合同第。条执行;

③每次支付具体帐号、方式等,由乙方指定,

甲方无条件服从。

五、特别约定

、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。

甲方承诺向乙方、业主方及总包方提供世界末日作文的相关资料是真实、有效、合法的,

是可查询、可验证的。

、在居间服务过程中,甲方为完成委托事项产生的居间费用,即使乙方最终未能完成居间服务,

也由甲方自行独立承担。

如果乙方居间成功,这费用也不从居间报酬中扣除。

居间报酬如需纳税,由甲方承担,乙方所得居间报酬为税后的合法资金,拥有永久性支配和使用权。

、甲方取得工程建设施工合同后,

若恶意逃避或故意拖延支付,自愿接受下列处治,并放弃一切抗辩和反诉权利;居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行帐户及资金,

采取停止工程施工等措施;本合同自动转为甲方公司欠居间人报酬的欠条;

追回应兑现的居间报酬并按该笔费用总额加收滞纳金_____‰/日;按所欠居间报酬部分的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等均由甲方承担。

、居间服务成功完成后,在工程建设期间,若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等,与居间人无关,

居间人不承担任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。

、本居间合同为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响,

具有永久法律效力。

六、保密事项

、甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等,

也包括乙方对居间报酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方承担一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议约定的除外。

、保密期为_____年。

七、合同终止

、本合同签字生效后,

本工程项目由第三方获得,乙方未完成居间服务的,本合同自动终止。

、如果居间成功,本合同完全履行完毕关于人与自然的作文后终止。

、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

八、争议解决方式

有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,

双方同意提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。

九、其他事项

、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,均具同等法律效力。

、本合同自双方或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章生效之日起生效。

、本合同不得作任何修改,

如其中一方合同有涂改、破损等,均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜,

双方可通过协商,达成一致后签订书面协议予以补充,与本合同具有同等法律效力。

甲方盖章:_________________________乙方盖章:_________________________

法定代表人或委托代理人签字:_______________居间人或委托代理人签字:_______________

合同签订地:___________________________

合同签订日期:_________________________

甲方(委托人):

住所地:

甲方法定代表人:职务:

甲方法定代表人身份证号码:

联系电话:

乙方(居间人):

住所地:

联系电话:

甲乙方为了发挥双方的优势,

根据《中华人民共和国合同法》,

经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

一、委托事项

、乙方接受甲方委托,负责就省隧道工程项目(以下称该工程项目),

引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,

向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

、“居间成功”是指完成本条所列的委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,

均视为委托事项未完成。

二、乙方的义务

、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息。

、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的信息真实可靠。

三、甲方义务

、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;

负责和建设单位进行合同谈判。

、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,

与乙方无关。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

、本项目隧道总长约伍千多米,

每米捌万壹仟元,项目居间费用甲方支付乙方金总壹仟陆佰万元整。甲方施工时碰到金矿甲方得%,

剩余的与甲方无关由乙方支配。

、居间成功后,甲方签订合约成功首付壹佰万元整,

设备进场支付捌佰万元整,开工支付叁佰万元整,剩下的开工两个月内付清。

、甲方可以转帐或现金的方式支付居间报酬。

五、居间费用的承担

居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。

六、保密事项

、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

七、违约责任

居间成功后,

如果甲方未按本合同第四条的约定及时全额向乙方支付居间报酬,则甲方除应立即全额付清该居间报酬外,

还应从逾期之日起每日按拖欠金额的%向乙方支付逾期付款违约金。

八、合同终止

、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

九、争议解决方式

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,各方应友好协商解决;

协商不能解决的,

乙方所在地法院,即甘肃人民法院起诉(或任何一方可向有管辖权的人民法院起诉)。

十、其他事项

、本合同经甲、乙双方签字或者盖章后生效。

、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,

具有同等的法律效力。

合同签订地:

合同签订日:

甲方:(盖章):乙方:

法定代表人或委托代理人:

甲方:(居间人)________________

联系地址:_______________________

乙方:(委托人)________________

联系地址:_______________________

甲乙为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

一、委托事项

甲方接受乙方委托,

向乙方提供关于工程项目的信息并最终促成乙方与建设单位签订工程项目的专业承包合同。

二、甲方的义务

、甲方须向乙方提供有关工程项目的信息,并有义务协助乙方对该工程项目进行实地考察及相关商务事宜。

、甲方承诺向乙方提供的关于工程项目的有关信息真实可靠。

三、乙方义务

、乙方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;

负责和建设单位进行合同谈判。

、如果居间成功,则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业承包合同。乙方因履行合同而产生的权利和义务,与甲方无关。

、如果居间成功或提供工程信息有效,则乙方应按本协议约定,向甲方支付居间报酬。

四、居间报酬金额、支付时间和支付方式

、项目居间费用总额________________

项目信息费__________________________

项目提成____________________________。

、项目信息费

装修面积________(含)项目,________元项目;装修面积________项目,

________元项目。

、项目提成:净合同额的________%

)居间人仅提供工程信息,

不引荐和建设单位直接洽谈,

居间成功提成________%。

)居间人,引荐和建设单位直接洽谈并参与到合同谈判中,

居间成功提成________%。

)净合同额指除去建设单位等返点,________%税金后的合同额。

)居间人能协助洽谈,获得较高利润时,可协商项目提成额度。

、项目信息费发放:乙方参与建设单位报价,

且报价后客户可跟踪,报价后两周内发放。

、项目提成发放:项目签订合同后按照进度款比例逐次发放,每次发放为进度款入账一周内,

或项目验收完毕后一次性发放,

具体采用那种方式甲乙双方可另行约定。

、乙方可以转帐或现金的方式支付。

五、保密事项

、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

六、协议终止

、本协议签字生效后,

有效期________年。

七、其他事项

、甲方不得将本协议委托事项进行转委托。

、本协议一式贰份,双方各持一份,

双方签字盖章后生效。

甲方:(盖章)________________________乙方:(盖章)________________________

法定代表人或委托代理人:____________________________________________________

联系方式:____________________________联系方式:_____________________________

_______________年_________月________日_______________年_________月________日

以下简称甲方

以下简称乙方

依据《中华人民共和国合同法》第二十三章、四百二十四条、四百二十六条之规定,经双方协商一致,订立条款,共同遵照执行。

施工承包方:

居间人:

工程名称:

工程总价:

施工地点:

一、委托人与建设方或总承包方正式签订工程施工合同后,按本工程的总造价支付给居间人作为酬金。

二、居间酬金付款方式分三交性付清,

具体方式承包方第一次拨款时给付中间费%,第二次拨款付中间费%,第三次全部付清中间费。

三、居间人促成委托方与建设方或承包方合同成立的委托,

应当按照约定支付酬金。

四、如委托人不按时支付酬金给居间人间,

居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令,

居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包方工程款中扣给居间人。

五、本居间酬金不承担交纳税金等一切费用。

六、本合同一式两份,

经双方签字盖章后生效,

酬金支付完毕后自动失效。

注:、该委托人委托以上居间人联系取得本工程项目。

、居间酬金以现金或转账支付。

甲方公章:_________乙方公章:_________

法定代表人签字:_________法定代表人签字:_________

_________年____月____日_________年____月____日

甲方(委托人):____________________

联系地址:___________________________

乙方(居间人):_____________________

联系地址:____________________________

本着优势互补、互惠互利的经营宗旨,为了更好的开拓市场,

扩大企业的经济效益和社会效益,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依据平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

一、委托事项

、乙方接受甲方委托,

负责就________工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方参加该项目的公开招投标,

向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方中标并与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方未中标,乙方仅为甲方提供信息,

或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。

二、乙方的义务

、乙方必须向甲方提供有关该工程项目招投标的信息,并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,

乙方无权取得居间报酬。

、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,能够正常施工。

否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第款执行。

、乙方在甲方参与招投标期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务,协助甲方做好标书的编制。

如果能够中标并达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

三、甲方义务

、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;

负责标书的编制。

、如果居间成功,

则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

、如果居间成功,

则甲方应按本合同约定,

向乙方支付居间报酬。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

、本项目居间报酬为________。

、居间成功后,

随着建设单位拨付工程款的进度支付居间报酬。

、甲方可以转账或现金的方式支付。

五、居间活动费用的承担

居间活动费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用和劳务费用等。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用。

六、保密事项

、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

七、合同终止

、本合同签字生效后,如果_____年____月____日,

乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。

、如果居间成功,

本合同完全履行完毕后终止。

、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

八、争议解决方式

如发生合同争议,

双方协商解决;协商不成,

双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

九、其他事项

、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

、本合同一式二份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

甲方(盖章):___________乙方(盖章):___________

法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:

合同签订地:___________________________________

合同签订日期:____________________________________

甲方(委托人)

乙方(居间人)

联系地址联系地址

本着优势互补,

互惠互利的宗旨。根据《中华人民共和国合同法》。经双方充分协商。

依平等自愿,

等价有偿的原则。

达成如下协议。

一、委托事项。

、乙方接受甲方委托,负责就沅江市水立方大酒店室内装修工程项目。引荐甲方参加该项目一标或分期多标的装饰工作,向甲方提供该工程项目的重要信息,

并最终促进甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包合同。

、“居间成功”是指甲方与建设单位就该工程项目的任一工程标段签订了专业承包施工合同。

二、乙方责任和义务。

、乙方应及时向甲方提供有关该工程项目的招标信息及文件,

并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

、乙方应保证该工程项目真实可靠,各种施工手续齐全,并能正常施工。

、乙方在甲方参与洽谈期间,应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。

协助甲方做好谈判工作、若居间成功,在施工过程中,乙方仍有义务负责协调甲方与建设单位的关系。

三、甲方责任和义务。

、甲方应按照建设单位的要求,提供甲方作为投标人证明其具备承担该工程项目的能力,及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料,包括但不限于资质证书,

营业执照与相关资料,负责合同的起草。

、如果居间成功,则由甲方负责全面履行和建设单位所签订的专业施工合同甲方因履行施工合同而产生的权利与义务,与乙方无关,

甲方应在施工过程中保证质量,

进度,并得到建设单位的签字认可。

、如果居间成功,则由甲方应按合同约定向乙方支付居间报酬,如未及时支付,

则按未支付金额的%天向乙方承担违约金。

、甲方须自行承担在投标过程中有关履约保证金,标书制作,联终运作等全部费用。

四、居间报酬的计算方法,

支付时间和支付方式。

、甲方应按该工程项目一标或多标合同与建设单位竣工结算总金额的%支付居间费用。

、居间成功后,施工队进场后十日支付合同款的%居间费用,其余随建设单位拨付工程进度款,按%比例支付居间费用,

在甲方施工完工天内,应全部支付完合同居间费用,

余下合同款外,待甲方与建设方结算完后一次性支付完。

、甲方以现金支付居间费用。

五、居间费用。

居间费用是指乙方为甲方付去的劳务费用。

六、保密事项。

、甲乙双方均充分保守本协议所涉及的商业秘密。

、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,

否则有权要求对方承担违约责任。

七、合同终止。

、本合同签字生效

、居间成功后,

本合同完全履行完毕后终止。

、甲乙双方协议解除合同或由其他法定事项时,本合同终止。

八、争议解决方式,

如发生合同争议,协议不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

九、其他事项。

、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

、本合同一式二份,双方各持一份,双方签字盖章生效。