汉语成语知识大全-小学初中高中作文-全民阅读!
所在位置: 首页 > 五年级作文

个体户劳动合同书电子版【解除劳动合同书 电子版】

f,,rgoegofjrkvkkvkkipf全民阅读 htt 2022-12-16 10:47:50

个体户劳动合同书电子版篇

在快速变化和不断变革的今天,各种协议频频出现,签订协议可以保护当事人的合法权益,那么一起看看个体户劳动合同书电子版怎么写吧!下面给大家分享个体户劳动合同书电子版篇,欢迎阅读!

alt="个体户劳动合同书电子版"src="http://uploads.xiegw.cn/yc//baaddcfbffbfbb.jpg"width=""height=""/>

个体户劳动合同书电子版篇

合伙人甲:

身份证号:

合伙人乙:

身份证号:

经甲乙双方考查认定在_________合伙开设_________店,在平等,自愿、互利协商一致的基础上达成以下协议。

第一条甲乙双方自愿合伙

经营_________店,总投资为_________万元,

甲出资金额__元,占投资总额的×_________%

乙出资金额__元,占投资总额的×_________%

本合伙出资共计人民币_________元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割,合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,至时予以返还。_________合伙合同

第二条入伙、退伙,出资的转让

、入伙:

①需承认本合同;

②需经全体合伙人同意;

③执行合同规定的权利义务。

、退伙:

①需有正当理由方可退伙在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下,可以退伙;

②不得在合伙不利时退伙;

③退伙需提早个月告知其他合伙人并经全体合伙人同意;

④退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出以信念为话题的作文资,均以金钱结算;

⑤未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。

、出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人按入伙对待,否则以退伙对待转让人。

第三条合伙负责人及其他合伙人的权利

、_________为合伙负责人。其权限是:

①决定经营管理方针,对合伙事业进行日常管理;

②购进常用货物;

③,支付合伙债权;

④__。合伙合同

、其他合伙人的权利:

①参予合伙事业的管理;

②听取合伙负责人开展业务情况的报告;检查合伙帐册及经营情况;

③共同决定合伙重大事项。

第四条每月日为分红日

同时召开股东会议。_________每月营利(总业绩)扣除所有应支出后,再扣除行政管理费、折旧提摊费(以年为计算准则,作为装修及硬件设备更新之用),是为当月纯利润。红利按每月纯利润之金额分配。卡金在未消费前,不列入每月业绩账,由公司保管保存,以维护顾客信用。每月财务,由甲方保管,乙方监管,每月核算签字后,分红。

第五条合伙

双方共同经营、共担风险,共负盈亏。

企业盈余按照各自的投资比例分配。

企业债权按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债权后,另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。本合伙企业经营期限为十年。如果需要缩短期限的,在期满前六个月办理有关手续。

第六条他人可以入伙

但须经甲乙双方同意,并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

第七条合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。出现下列事项,合伙终止:_________(一)合伙期满;_________(二)合伙双方协商同意;_________(三)合伙经营的事业已经完成;_________(四)其他法律规定的抄周记大全情况。

如有任何一方不履行协议,应承担总投资%的违约金。

第八条各股东决不允许私自动用店里的营业额

这个要与收银员讲好,收银员要注意少了钱收银员要负责

第九条以上合同若有衅待

按甲、乙双方同意后更正之。本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。

第十条本协议一式_____份,合伙人各一份。

本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。

甲方(签字或盖章)乙方(签字或盖章)

_____年____月____日____年____月____日

个体户劳动合同书电子版篇

甲方:(姓名)

乙方:(姓名)

丙方:(公正人姓名或单位名)

总则

合伙人本着公平、公证、平等、互利的原则,共同享有自已投资总额的比例分得盈利额的分红,共同支出所有费用(含员工工资、水、电、杂和本网吧周边设备的维护更新等支出)现经双方商定一致同意制定如下条款,并由丙方给予公正:

第一条第一条甲乙双方自愿合伙经营____×,总投资为×万元。甲方出资×万元,

乙方出资×万元,各占投总额的×%和×%。

第二条本合伙依法组成合伙网吧,由甲负责办理工商登记。

第三条双方家属包括亲戚不得参与或干涩合伙人的一切决策。

第四条本网吧由甲方一人经营管理,但网吧的重大变故或主要大事须经双方共同协商后方

可决定。

第五条网吧盈余按各自的投资比例分配

盈亏和各项收入、支出按双方投资比例各自分担。例:总投资万元,其中甲方占总投资的%,乙方占总投资的%;当月的营业额为万元,去除员工工资水电费、光纤费和务业管理费等所有支出共计万元,则当月盈利为万元。则甲方得万元,乙方得元。

第六条合伙人的权利和义务。

(一)合伙人享有了解合伙的经营状况和财务状况。

(二)合伙人有权转让其在合伙中的全部或是部份财产份额时,但须经另一方合伙人同意。

(三)合伙人终止后,依法按比例分得合伙的剩余财产。

(四)合伙人不得从事损害本合伙利益的活动。

第八条合伙的解散、清算

(一)合伙经营期限自网吧正式营业之日起算起。

(二)合伙有下列情形之一的可以解散。

、合伙协议约定的经营期限届满,合伙人不愿继续经营的

、合伙人一致同意决定解散。

(三)合伙解散时,进行清算,并妥善解决资金问题双方按比例分得财产。

第九条违约责任

(一)合伙人违反合伙协议的,应当依法承担违约责任。

(二)合伙人履行合伙协议发生争议的,合伙人可以通过协商或者调解解决。

第十条其它事项

(一)本协议一式二份,合伙人各持一份。

(二)本协议附带法律公证处公证。

(三)本协议经二合伙人共同协商订立,合伙人签字盖章(或指纹)后方可生效。

甲方:(签章)

乙方:(签章)

丙方:(公正人或单位)签章:

年月日

个体户劳动合同书电子版篇

甲方:________号:________________

乙方:________号:________________

甲、乙双方本着平等、诚实、互利共羸,团结合作的精神,经友好协商,共同经营___________的事宜达成如下合伙协议:

一、合伙宗旨:利用合伙人自身积累的经营管理经验和人脉关系,共同经营,使合伙人通过合法的手段,创造劳动成果,分享经济利益。

二、合伙组织名称、合伙经营项目。

、合伙组织名称:____________

、合伙经营项目:____________

三、合伙期限:____年____月____日至____年____月____日。

四、出资方式:甲方出资,乙方出资。

、合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请示分割。合伙终止后,甲乙合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。

、甲乙双方以合伙组织名称________有限公司,向________缴纳履约保证金________,取得___________经营业务。

五、盈余分配:除去经营成本、需缴纳的税费等的收入为净利润,以甲乙合伙人占有的合伙组织财产份额为依据,按比例分配。

六、入伙、退伙、出资的转让:

、入伙:

①需承认本合同;

②需经甲乙双方同意;

③执行合同规定的权利义务。

、退伙:

①需有正当理由方可退伙;

②不得在合伙不利时退伙;③退伙需提前____月告知其它合伙人并经甲乙合伙人同意。

七、合伙负责人及甲乙双方的权利:

、________为合伙负责人。其权限是:对外开展业务,订立合同;对合伙事业进行日常管理。

、其它合伙人的权利:参予合伙事业的管理;听取合伙负责人开展业务情况的报告;检查合伙帐册及经营情况。

八、合伙的终止及终止后的事项:

合伙因以下事由之一得终止:

、合伙期届满;

、全体合伙人同意终止合伙关系;

、合伙事业完成或不能完成;

、合伙事业违反法律被撤销。

九、纠纷的解决:

合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉讼法院。

十、本合同如有未尽事宜,应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

十一、本合同一式两份,甲乙合伙人各执一份。本合同自合伙人签字、盖章之日生效。

合伙人:________签字盖章

合伙人:________签字盖章

____年____月____日

个体户劳动合同书电子版篇

甲方:___________________(以下简称甲方)

乙方:___________________(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

一、工程名称与地点

该工程为,地点在。

二、承包方式与要求

该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。

三、工程承包单价与内容

经双方协商,该工程按的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:等内容。

四、工程质量与安全

根据规范要求,该工程质量要求达到合格。

乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。

五、付款方式与工期:

六、双方权力与义务

(一)甲方

、甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。

、甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。

、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。

(二)乙方

、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。

、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。

、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。

、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。

、为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。

七、违约责任与其他

、以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。

、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。

、属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。

、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。

本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

个体户劳动合同书电子版篇

甲方:________________________

乙方:________________________

依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

第一条工程概况

工程名称:

工程地点:

第二条工程承包范围:工程施工图纸所含土建工程项目(具体见.)

第三条工程工期

开工日期:以甲方开工令为实际进场日期,伐板基础垫层施工开始计算乙方的工期,以所承包工程竣工时间为结束,总施工天数为:

第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量:合格

第五条承包方式、价格及包含的内容

、承包方式及单价:

合同价格:本分包工程采用固定单价(钢筋工、木工、瓦工)的形式,按元/㎡建筑面积计价及地下室,完成图纸内双方约定的全部工作量

、承包价格所包含的内容:

()安装;模板的制作与支设,砖胎膜的砌筑;内搭设与拆除、归类堆放;

()甲方提供塔吊、人货电梯、搅拌机械等,操作工及其工资;

()其他所有土建所需小型工具附件;

()在图纸会审以后有分部分项工程,实际变更增减,在结算中增加或扣除增减工程量劳务费用。

第六条甲方责任和义务

、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。

、及时提供由甲方供应的施工机械设备、材料等。

、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。

、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、用水、用电及施工场地;

第七条乙方的责任和义务:

、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工,确保工期和质量;

、加强对现场操作工人的安全教育;

、认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;

、接受安全检查人员依法实施的&#;监督检查。由于违章操作造成工伤事故,并承担一切经济费用于法律责任。

第八条结算及付款方式

、工程量计算:按设计施工图纸,工程变更签证联系单,有关会议纪要及相关签证证明等按实结算;

、工程款支付:甲方按乙方完成的月形象进度工程量(分项工程)支付%的劳务费用,每栋封顶支付到已完工工程量的%,局部(分项工程)验收合格后,支付到已完工工程量的%;余款在两月内一次性付清。

第九条争议

、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬,协调期间结束后,乙方可以停止工作。停止工作超过天,甲方仍不支付劳务报酬,乙方可以发出通知解除合同,甲方必须赔偿乙方因此而遭受的损失。

、如在乙方没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场,甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。

、乙方在施工中不能按甲方合理安排的工程进度完成工程量,或人员不足造成工期延误,甲方有权要求乙方清场,并不与结帐。

、甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;协商不成,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

第十条不可抗力:执行国家通行条款

第十一条合同终止

双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。

第十二条合同份数

本合同一式而贰份,甲乙双方各执一份。本合同双方签字后生效。

补充条款

乙方雇佣的劳务人员不得多余%亳州市常住人口,有此现象,甲方有权终止合同。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

个体户劳动合同书电子版篇

发包人:(全称)(以下简称甲方)

承包人:(全称)(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等,公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作双方协商,订立本合同。

第一条:工程概况及承包工作内容

.工程名称:高尔夫都市花园住宅小区#、#、#楼、#人防工程。

.分包工作内容:主体结构图纸内的全部工程量,包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容,(人防工程包括挖土清槽,打钎、回填土、)

第二条:承包方式

劳务分包、建筑平方米包干,包辅材,小型工具,小型机械,临时用电用水,施工放线等。

第三条合同价款:

承包价格每平米建筑面积所有包干单价元,(人防单价),面积以实际发生工作内容,面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算,不再调整。

第四条:付款方式

进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留一年保修金。

第五条:安全施工,及安全事故责任

.发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府,行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。

.承包方在工程施工期间必须做好安全工作,搞好进场人员安全教育,做好现场各项安全措施,确保安全施工,出现安全事故,承包方自己负责。

.为了加强安全管理,提高工人安全意识,发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。

第六条:工程质量,验收与保修

.工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。

.承包人必须按照国家规定的质量检验标准,施工验收规范和施工图组织施工,在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。

.承包方必须编制各项专项施工方案,经项目部审批后方可施工。

.为了加强工程质量管理,提高工人质量意识,发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。

.工程验收以国家颁发的施工验收规范,质量检验准及施工图为依据。

.在施工过程中发生的质量问题,一切责任由承包人承担。

.工程验收承包方必须组织人员参加验收,并做好验收前的准备工作,如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。

第七条:工期要求

.施工工期;合同内主体结构__年月日前全部封顶、延误工期按每天元罚款。

.必须严格执行双方约定工期,承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场,编制施工进度计划,严格按进度计划施工。

第八条:文明施工

.发包人,承包人应严格执行建设部颁发的“施工现场管理暂行规定,”加强科学管理,坚持文明施工,保持现场整洁,做到工完料清,材料码放整齐。

.对宿舍区标准,双方约定如下:食堂,宿舍要保持卫生,宿舍不准自开小灶,不准赌博,(生活区宿舍照明安装电表收电费),用电不得私拉乱接,如需接电,必须报项目部许可,经专业电工安装,工地不得私开小买部。

第九条:材料机具供应

.本工程由发包人提供的机械设备为:龙门架、升降电梯、搅拌机,二级以上电箱,电线。

.承包人自备的机具为:小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线,电箱等

.所有防护用品,防护用具:如安全帽,安全带,手套等由承包方承担。

.由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的材料和机械设备,由发包人供应到现场(米内)、

.承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点,办理手续,承包人负责保管,因承包人保管不善丢失的材料、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿,并从劳务费中直接扣除。

承包人指定负责签字验收,发包人指定负责签字。

.本工程材料,材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料,发现材料浪费,双倍价格赔偿,(正常损耗除外),承包人按计划提料,租赁材料在现场超过天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承担。

第十条:发包人的权利及义务

.负责提供场地,道路,水电(每栋楼水一个接口,电一个二级箱)等大型机械。

.负责提供施工图纸(一栋楼一套),提供必要的技术资料。

.负责组织施工检查,验收,监督承包人的工程进度,工程质量,安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。

.负责解决施工中存在或发生的技术问题。

.负责施工图纸会审,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。

.负责对承包人在安全,质量,工期,现场文明施工等方面的监督,发现有违反约定规定,发包人提出整改意见,督促承包人进行整改,承包人承担造成的损失。

.负责组织工程验收工作。

第十一条:承包人的权利和义务

.承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证工人的政治素质,身体素质和技术水平,工人年龄不得低于周岁,不得超过周岁。

.承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名,性别,年龄,工种,特殊工种证件及身份证复印件)。

.在施工生产过程中,承包人必须保证作业人员相对稳定,不能随意变更备案人员,服从发包人的统一安排。

.承包人必须按施工图纸,变更洽商进行施工。在施工中应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。

.承包人必须服从建委,安全站,质检站,监理,项目部等单位检查。积极做好各项准备工作。

.承包人应对作业工人进行安全生产,食品卫生,交通安全等方面教育,自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。

.承包人负责所有作业人员的“三险”。

.承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照,国家组织机构代码证,项目经理证,技术员,安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件,特殊工种操作证。

第十二条:承包人违约责任

.因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人有权终止合同,并要求承包人在日内退出施工现场,承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量%办理结算,余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。

.承包人未按发包人规定要求进场的施工人员,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。

.因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。

第十三条:合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成向有关部门申请调解,当事人不愿意和解,调解不成的可向当地人民法院起诉。

第十四条:合同生效与终止

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

本合同在完成分包工作内容,保修期满,结清工程结算尾款后即宣告终止。

第十五条:本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

个体户劳动合同书电子版篇

甲方:______,身份证号________________

乙方:______,身份证号________________

甲、乙双方经友好协商,就共同经营厨具达成以下协议:

第一条合伙宗旨

利用合伙人自身具备的资金和管理以及技术优势,经营厨具以及通风排烟设计安装销售维修,使合伙人通过合法的手段,创造劳动成果,分享经济利益。

第二条合伙名称、主要经营地:______

合伙经营的店名为:______西安____公司

经营场所位于:______西安市莲湖区劳动北____。面积:______平方米。(根据经营地址变换)

第三条合伙经营项目和范围

经营项目为:______厨房设备的设计生产安装维修

第四条合伙期限

合伙期限为_______年,自______年____月____日起,至_____年____月______日止。

第四条股权、盈余、工资分配与债务承担

、股权:______在合作期内甲方自愿给予乙方百分之一股份作为利益保障。

、工资分配:______每月基本保障工资为元。(根据公司发展向上调节)

、奖金盈余分配:______除去经营成本、日常开支、工资、奖金、需缴纳的税费等的收入为净利润,即合伙创收盈余,此为合伙分配的重点,将以合伙人股份为依据,按股份分配。另外所有在职股东享受项目业绩的千分之五。

、债务承担:______如在合伙经营过程中有债务产生,合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为据,按股份比例承担。

,独立股东业绩提成为

第五条入伙、退伙

(一)入伙

、新合伙人入伙,必须经全体合伙人同意;

、新合伙人须承认并签署本合伙协议;

、除入伙协议另有约定外,入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利,承担同等责任;入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任。

(二)退伙

、自愿退伙。在经营期限内,有下列情形之一时,合伙人可以退伙:

①合伙协议约定的退伙事由出现;

②经全体合伙人书面同意退伙;

③发生合伙人难以继续参加合伙企业的法定事由。

合伙人擅自退伙给合伙造成损失的,应当赔偿其他合伙人的全部损失。

、当然退伙。合伙人有下列情形之一的,当然退伙:

①死亡或者被依法宣告死亡;

②被依法宣告为无民事行为能力人;

③个人丧失偿债能力;

④被人民法院强制执行在合伙企业中的全部财产份额。

以上情形的退伙以实际发生之日为退伙生效日。

、除名退伙。合伙人有下列情形之一的,经其他合伙人一致同意,可以决议将其除名:

①因故意或重大过失给合伙企业造成经济损失;

②执行合伙企业事务时有不正当行为;

③合伙协议约定的其他事由。

对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起,除名生效,被除名人退伙。被除名人对除名决议有异议的,可以在接到除名通知之日起日内,向人民法院起诉。

合伙人退伙后,其他合伙人与该退伙人按退伙时的合伙企业的财产状况进行结算。

第六条合伙负责人及合伙事务执行

全体合伙人决定,委托甲方为合伙负责人,其权限为:在单笔交易额为万元内全权进行交易。

、对外开展业务,订立合同;

、对合伙项目进行全面日常管理;

、订立经营价格、购进常用货物;

、支付合伙债务;

第七条禁止行为

(一)未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如有违反,以其业务获得利益倍归全体合伙人,造成的损失由该合伙人个人全额进行赔偿;

(二)禁止合伙人在同一个城市参与经营与本合伙项目相似或有竞争的业务;

(三)除合伙协议另有约定或者经全体合伙人同意外,合伙人不得同本合伙企业进行交易;

(四)合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。

第八条合伙的终止和清算

(一)合伙因下列情形解散:

、合伙期限届满;

、全体合伙人同意终止合伙关系;

、合伙事务完成或不能完成;

、被依法撤销;

、出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因。

(二)合伙的清算:

、合伙解散后应当进行清算,并通知债权人;

、清算人由全体合伙人担任,或经全体合伙人过半数同意,自合伙企业解散后日内指定___合伙人或委托律师、会计师等第三人,担任清算人。

、合伙财产在支付清算费用后,按下列顺序清偿:______合伙所欠招用的职工工资及其他了理费用,合伙所欠税款;合伙的债务;返还合伙人的出资。

、清偿后如有剩余,则按本协议第六条第一款的办法进行分配。

、清算时合伙有亏损,合伙财产不足清偿的部分,依本协议第四条第三款盈余分配的办法办理。各合伙人应承担无限连带清偿责任,合伙人由于承担连带责任,所清偿数额超过其应当承担的数额时,有权向其他合伙人追偿。

第九条违约责任

(一)合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其财产份额的,如果其他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人,可按退伙处理,转让的合伙人应赔偿其他合伙人因此而造成的全部损失;

(二)合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的,其行为无效,由此给其他合伙人造成损失的,该合伙人承担全部赔偿责任;

(三)合伙人严重违反本协议或因重大过失或因违反《合伙企业法》而导致合伙企业解散的,应当对其他合伙人承担赔偿责任;

(四)合伙人违反本协议第七条规定,应按其他合伙人实际损失进行全额赔偿,对劝阻不听者,可由其他合伙人集体决定除名

第十条协议争议解决方式

凡因本协议或与本协议有关的一切争议,合伙人之间共同协商。

第十一条其他

(一)经协商一致,合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的,以补充、修改后的内容为准;

(二)本协议一式二份,合伙人各执壹份;

(三)本协议经全体合伙人签名、按指印后生效。

全体合伙人签章处:

甲__________________

乙_______________

签约地点:__________________________。

签约时间:______年___月___日

个体户劳动合同书电子版篇

甲方:________身份证号码:________________

乙方:________身份证号码:________________

丙方:________身份证号码:________________

甲、乙、丙三方经友好协商,就共同经营饭店事宜达成如下合作协议:

第一条合作宗旨

利用合作人自身具备的资金管理优势和独特风味,使合作人通过合法的手段,创造劳动成果,分享经济利益。

第二条合作名称、主要经营地、法人:________

合作经营的饭店名为:________

经营场所位于:________

法人:________

第三条合作经营项目和范围

经营项目为特色餐饮,范围包括烟酒销售等。

第四条合作期限

本次合作由合作人三方均同意终止合作,视为终止。

第五条出资额、方式、期限

、甲方____________以现金方式出资,计人民币_________元(人民币大写:拾万圆整),占总股份的三分之一;

乙方____________以现金方式出资,计人民币_________元(人民币大写:拾万圆整),占总股份的三分之一;

丙方____________以现金方式出资,计人民币________元

(人民币大写:拾万圆整),占总股份的三分之一。

、各合作人的出资,于____年__月___日以前交齐,汇到银行卡上,卡和密码由甲、乙、丙三方认同的指定人持有,使用股份资金时,需至少两人同时在场。其他合作人有监督和核查权。

、本合作出资共计人民币元(人民币大写叁拾万圆整)。合作期间各合作人的出资为共有财产,不得随意请求分割,合作终止后,各合作人的出资仍为个人所有,协议终止当天或按合作人约定的时间予以返还。

第六条盈余、工资分配与债务承担

、盈余分配:除去经营成本、日常开支、工资、奖金、需缴纳的税费等的收入为净利润,即合作创收盈余,此为合作分配的重点,将以合作人出资为依据,按比例分配。

、债务承担:如在合作经营过程中有债务产生,合作债务先由合伙财产偿还,合作财产不足清偿时,以各合作人的出资为据,按比例承担。

第七条合作人签单事项

合作人到店签单事项由合作人三方决定后另行约定。

第八条入资、退资、出资的转让

(一)入资

、新合作人入资,必须经全体合作人同意;

、新合作人须承认并签署本合作协议;

、除入资协议另有约定外,入资的新合作人与原合作人享有同等权利,承担同等责任;入资的新合作人对入资前合作企业的债务承担连带责任。

(二)退资

、自愿退资。日记150字大全在经营期限内,有下列情形之一时,合作人可以退资:

①合作协议约定的退资事由出现;

②经全体合作人书面同意退资;

③发生合作人难以继续参加合作企业的法定事由。

合作人擅自退资给合作造成损失的,应当赔偿其他合作人的全部损失。

、当然退资。合作人有下列情形之一的,当然退资:

①死亡或者被依法宣告死亡;

②被依法宣告为无民事行为能力人;

③个人丧失偿债能力;

④被人民法院强制执行在合作企业中的全部财产份额。

以上情形的退资以实际发生之日为退资生效日。

、除名退资。合作人有下列情形之一的,经其他合作人一致同意,可以决议将其除名:

①未履行出资义务;

②因故意或重大过失给合作企业造成经济损失;

③执行合作企业事务时有不正当行为;

④合作协议约定的其他事由。

对合作人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起,除名生效,被除名人退资。被除名人对除名决议有异议的,可以在接到除名通知之日起日内,向人民法院起诉。

合作人退资后,其他合作人与该退资人按退资时的合作企业的财产状况进行结算。

(三)出资的转让

允许合作人转让其在合作中的全部或部分财产份额。在同等条件下,其他合作人有优先受让权。如向合作人以外的第三人转让,第三人应按新入资对待,否则以退资对待转让人。合作人以外的第三人受让合作企业财产份额的,经修改合作协议即成为合作企业的合作人。

第九条合作人的权利和义务

(一)合作人的权利:

、合作事务的决定权、监督权和具体的经营活动,以及重要事项须由合伙人甲、乙、丙三方共同决定;

、合作人享有合作利益的分配权;

、合作人分配合作利益应以出资额比例或者按协议的约定进行,合作经营积累的财产归合作人共有;

、合作人有退资的权利。

(二)合作人的义务:

、按照合作协议的&#;约定维护合伙财产的统一;

、分担合作的经营损失的债务;

、为合作债务承担连带责任。

第十条禁止行为

(一)未经全体合作人同意,禁止任何合作人私自以合作名义进行业务活动;如其业务获得利益归全体合作人,造成的损失由该合作人个人全额进行赔偿;

(二)禁止合作人参与经营与本合作项目相似或有竞争的业务;

(三)除合作协议另有约定或者经全体合作人同意外,合作人不得同本合作企业进行交易;

(四)合作人不得从事损害本合作企业利益的活动。

第十一条合作营业的继续

(一)在退资的情况下,其余合作人有权继续以原企业名称继续经营原企业业务,也可以选择、吸收新的合作人入伙经营;

(二)在合作人死亡或被宣告死亡的情况下,依死亡合作人的继承人的选择,既可以退继承人应继承的财产份额,继续经营;也可依照合作协议的约定或者经全体合作人同意,接纳该继承人为新的合作人继续经营。

第十二条合作的终止和清算

(一)合作因下列情形解散:

、合作期限届满;

、全体合作人同意终止合作关系;

、已不具备法定合作人数;

、合作事务完成或不能完成;

、被依法撤销;

、出现法律、行政法规规定的合作企业解散的其他原因。

(二)合作的清算:

、合作解散后应当进行清算,并通知债权人;

、清算人由全体合作人担任或经全体合作人过半数同意,自合作企业解散后日内指定合作人或合作方共同清算或委托律师、会计师等第三人,担任清算人。日内未确定清算人的,合作人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。

、合作财产在支付清算费用后,按下列顺序清偿:合作所欠招用的职工工资和劳动保险费用;合作所欠税款;合作的债务;返还合作人的出资。

、清偿后如有剩余,则按本协议第六条第一款的办法进行分配。

、清算时合作有亏损,合作财产不足清偿的部分,依本协议第六条第三款盈余分配的办法办理。各合作人应承担无限连带清偿责任,合作人由于承担连带责任,所清偿数额超过其应当承担的数额时,有权向其他合作人追偿。

第十三条违约责任

(一)合作人未按期缴纳或未缴足出资的,应当赔偿由此给其他合作人造成的损失;如果逾期日仍未缴足出资,按退伙处理;

(二)合作人未经其他合作人一致同意而转让其财产份额的,如果其他合作人不愿接纳受让人为新的合作人,可按退资处理,转让的合作人应赔偿其他合作人因此而造成的全部损失;

(三)合作人私自以其在合作企业中的财产份额出质的,其行为无效,由此给其他合作人造成损失的,该合作人承担全部赔偿责任;

(四)合作人严重违反本协议或因重大过失或因违反《合作企业法》而导致合作企业解散的,应当对其他合作人承担赔偿责任;

(五)合作人违反本协议第九条规定,应按其他合作人实际损失进行全额赔偿,对劝阻不听者,可由其他合作人集体决定除名。

第十四条协议争议解决方式

凡因本协议或与本协议有关的一切争议,合作人之间共同协商,如协商不成,提交贵阳仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。

第十五条其他

(一)经协商一致,合作人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的,以补充、修改后的内容为准;

(二)新入资合同可作为本协议的组成部分;

(三)本协议一式肆份,合作人各执壹份,送工商管理机关存档壹份;

(四)本协议经全体合作人签名、盖章后生效。

全体合作人签章处:

甲方:________乙方:________丙方:________

签约时间:________年___月___日


相关文章