公司索赔函范文 第篇 中国人寿保险公司： 我叫×××，男，身份证号码是：××××××××××××××××××系××县××镇××村五组村民，是××中学九年级学生×××（男，身份证号码是：××××××××××××××××××，××××年××月参加贵公司学生团体平安保险）()的父亲，被保险人×××在×××医院被确诊患××××××病，经多方医治无效，于××××年×月××^v^亡。 今委托被保险人×××的母亲×××，女，系××县×××镇×××村五组村民，身份证号码：××××××××××××××××××， 办理被保险人×××的保险理赔事宜，特提出理赔申请 望予以接纳办理 申请人：××× **年**月**日困 公司索赔函范文 第篇 申请人____________________________________姓名、*别、年龄、民族、籍贯、工作单位、住址 申请事项___________________________________ 申请理由___________________________________ __________(被申请的机关名称) 申请人_____________ _____年_____月_____日 附、物*__________份 、书*__________份 、*人*言______份 、*人姓名、工作单位、住址 公司索赔函范文 第篇 申请人：X，男，汉族，初中文化，年月 工作单位：宣威市格宜镇张冲煤矿达乐煤矿 住址：宣威市格宜镇龙泉村委会 电话： 被申请人：宣威市格宜镇张冲煤矿达乐煤 地址：宣威市格宜镇龙泉村委会 法定代表人： 电话： 业务人员： 仲裁请求： 一、请求裁决申请人与被申请人解除事实劳动关系; 二、请求裁决被申请人依法支付元因工受伤的相关费用，合计(拾肆万零捌佰壹拾壹元整)具体如下： 、住院期间生活补助：元(元x/人x天); 、住院期间工资：元(/x); 、住院期间家人的护理费：元(x天); 、一次性医疗补助：元(元x月); 、一次性伤残就业补助：元(元x月); 、一次性伤残补助金：元(元x月); 、鉴定费：元; 、第二次手续费元。 、煤矿企业伤残赔偿(号令)：元(元x月x); 事实及理由： xx年月日，申请人X在煤矿井下砌碹时被矸石砸伤左脚，被送往宣威市中医院医治，经医院初步诊断为： 、右足背挫裂伤; 、左第五指骨开放性骨折; 、左足背异物残留; 、左第二趾骨撕脱性骨折。曲靖市人力资源和社会保障局于xx年月日会议讨论决定予以认定为工伤(曲人工认字【xx】第号)。xx年xx月xx日经曲靖市劳动能力鉴定委员会鉴定为九级伤残(曲人鉴委字〔xx〕第xx号)。 综上所述，申请人因工受伤，依法应享受工伤的相关待遇，请贵委支持申请人的请求为谢。 申诉人：X xx年x月x日 公司索赔函范文 第篇 、索赔函的概念 索赔函是指买卖中的任何一方，以双方签订的合同条款为根据，具体指出对方违反合同的事实，提出要求赔偿损失或维护其他权利的书面材料。 、索赔函的理由 ①质量低劣。 ②数量短缺。 ③包装不善。 ④运输拖欠。 、索赔函的结构 索赔函的结构一般由标题、编号、受书者、正文、附件、签署等六部分组成。 ()标题 ①标题的形式比较灵活，既可以根据实际情况写成包括索赔事由文种的完全标题样式，如：《关于××的索赔函》。 ②也可以简明扼要地写成不包括索赔事由而只写文种的简单标题形式，如：《索赔函》。 ()编号 编号是为了联系与备查用，写在右上角。一般由年号、代字、顺序号组成。 ()受函者 写受理索赔者的全称。 ()正文 ①缘起：提出引起争议的合同及其争议的原因。 ②索赔理由：具体指出合同项下的违约事实及根据。 ③索赔要求和意见：根据合同及有关国家的商法、惯例，向违约方提出要求赔偿的意见或其他权利。 ()附件 为解决争议，以有关的说明材料、证明材料、来往的函电作为附件。 ()签署 要写明索赔者所在地和全称及致函的日期。 下面的是一个范文，希望能帮到朋友。。 北京XX货运有限责任公司： X年X月XX日，我公司委托贵公司将回流焊设备一台，通过公路运输至深圳，交付给收货人刘X(以下简称收货人)，在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。设备于X年X月X日退回我公司，经贵公司和我公司双方查验，由于贵公司运输、装卸不当，造成设备和包装破损。 此次事件，不但使我公司设备损坏，遭受二次紧急调运设备的运费损失，而且使我公司对客户逾期交货，信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失： 破损部位及程度 费用(元) 上罩：两合页部分螺丝穿孔，严重掉漆 温室：合页部分及四个边角破裂 横梁：中间部分压损 电机上罩 包装箱 修理设备运输费 设备修理人工费 费用合计 以上是我公司的最低要求，请贵公司于日内支付上述赔偿金额，或者贵公司自己将设备送去经我公司认可、有相应技术能力和修理设施、设备完善的修理厂修理，贵公司承担全部修理费用。日后如果贵公司不支付赔偿金，又不将损坏设备送去修理、恢复设备完好，我公司将自己委托修理厂修理，并通过法律途径追偿全部损失，不再通知。 顺祝商祺! 北京XXXX有限责任公司 X年X月X日 公司索赔函范文 第篇 申请人：xx 性别：x 年龄：xx岁 身份证号： 住址：xxx市xxx社区x组xx号 电话： 申请人：XX公司事实与理由 申请人xx系xx公司的职工，在工作期间出现工伤。现经xx市人力资源和社会保障局工伤等级。诊断结论为：右手环指中节中部离断、功能完全丧失，右手中指开放伤、功能部分丧失。为玖级。遂请被申请人支付申请人如下费用： 、一次性工伤医疗补助金。标准为离岗前个月的本人工资。 、一次性伤残就业补助金。标准为离岗前个月的本人工资。 、一次性伤残补助金。标准为玖级伤残为个月的本人工资。共计个月，田莉的离岗前平均工资为元。共计金额为元整。 申请人XXX xx年X月XX日 公司索赔函范文 第篇 申请赔偿人：吴清岛，男，年月日出生，汉族。住福建省南安市美林街道办事处福溪村中甲号。身份证号：xxxxxxxx，电话：xxxxx。 被申请赔偿义务机关：南安市公安局，法定代表人：庄文斌。 事实和理由： xx年，南安市福溪村被南安市列入拟建“南安市行政中心”，后改名“市民中心”。同时，对福溪村中甲、新山村民集体土地进行征用，村民吴清岛拥有的一口日常生活饮用水机井也在征用范围内。（该机井是村民吴清岛自费雇佣地质勘测队工人对水源处进行挖钻形成机井，并购买电机等饮水设施将该水源引为日常生活饮用水。）xx年月间，由于征地需要，该机井被征用，福溪村村委会委派村干部陈文殿及村民吴家财到吴清岛家中与吴清岛协商机井补偿事宜。经协商，双方同意村委会对吴清岛被征用的机井补偿人民币元，并当场拟立补偿协议书一份，吴清岛签名后协议书被陈文殿以村委会存档为由带走。 xx年月间至xx年月间，福溪村村委会要征用吴清岛的房屋，遭到吴清岛的拒绝。福溪村村委会为了教训吴清岛，伪造材料向南安市公安机关报案，举报吴清岛诈骗福溪村村委会元。xx年月日，吴清岛被公安机关强行带走并进行刑事拘留，理由是吴清岛于xx年向福溪村村委会敲诈勒索了机井补偿款元。事实上xx年吴清岛领取的元是村委会与吴清岛协商后自愿做出的机井征用补偿款，协商当日，吴家财受村委会委派与村干部陈文殿一同在场，并不存在吴清岛敲诈勒索、诈骗村委会一事。 申请事项： 南安市公安局于xx年月日对美林街道办事处福溪村村民吴清岛以诈骗罪为由进行错误刑事拘留于南安市看所守，并于xx年月日至xx年月日办理取保候审监居。致吴清岛失去人身自由的权利，无法参与社会日常事务工作，让吴清岛一家失去主要的经济来源。南安市公安局日的错误刑事拘留及日取保候审监居给吴清岛带来了巨大的经济损失及精神伤害！根据《^v^国家赔偿法》第二章第二节赔偿请求人及赔偿义务机关第六条，受害的公民、法人和其他组织有权要求赔偿。针对本案赔偿事实，吴清岛为本案受害公民，有权向南安市公安局申请赔偿。根据《^v^国家赔偿法》第三章第一节第十五条第一款，对没有犯罪事实或者没有事实证明有犯罪重大嫌疑人的错误拘留的，受害人有取得赔偿的权利。 吴清岛被南安市公安局错误拘留日（每日拘留小时），因国家法定工作时间为每日小时，故每拘留一日应按三日计算共日，以及取保候审监居日，两者共计日。根据《国家赔偿法》，南安市公安局（赔偿义务机关）应予正视事实，赔偿吴清岛误工损失费每天。元/日×日（共元），赔偿吴清岛精神损失抚慰金万元，名誉损失费万元，南安市公安局应予赔偿吴清岛总计元。 南安市公安局 申请人：xxx xx年xx月xx日 公司索赔函范文 第篇 索赔员岗位职责（一） 一、熟悉授权公司索赔业务的具体工作流程。 二、负责协助业务接待，认真检查索赔车辆，做好车辆索赔的鉴定，保*索赔的准确*。 三、负责按规范流程输索赔申请及相应索赔事务。 四、负责定期整理和妥善保存所有索赔档案。 五、负责在授权公司开展的质量返修和相关活动中，报表资料的传递与交流。 六、负责按授权公司要求妥善保管索赔件和及时按要求回运。 七、负责客观真实的开展索赔工作，不得弄虚作假，并及时向管理层汇报工作状况。 八、主动收集、反馈有关车辆维修质量、技术等相关信息给相关部门。 九、积极向客户宣导授权公司的索赔条例。 十、完成部门负责人交办的相关工作。 索赔员岗位职责（二） 一、稳定客户情绪。 二、针对客户投诉问题收集并准备相关材料，提醒客户带齐保修所需资料。 三、与技术经理沟通，以获得其支持与协作。 四、了解投诉索赔问题，并检查相关手续。 五、针对投诉问题，负责故障件的原因分析，并由技术经理鉴定重大问题。 六、确认是质量问题，制作好索赔委托书，与备件库协调，()做好索赔备件的准备。并跟维修技师进行沟通。 七、经索赔鉴定非质量问题，则须与客户做好说明与沟通，提供使用与保养、备件更换的建议。 公司索赔函范文 第篇 赛维LDK太阳能高科技（南昌）有限公司职员工工伤事故结案书 LDK（工伤）结字第结字第LDK号 结案报告单位：人事行政部伤（亡）职员工基本信息： 工号姓名性别入职时间 工伤经办人： 岗位名称 身份证号 工伤事故认定鉴定以及费用支付情况：工伤事故认定/鉴定以及费用支付情况认定鉴定以及费用支付情况： XX年X月X日，XX在车间工作时，不慎右手无名指被装框机夹伤，自XX年X月X日至X年X月XX日在南XXXX医院住院治疗，医疗诊断为：XXXXX。根据《工伤保险条例》第十四条第（一）款有关规定，经南昌市劳动和社会保障局作出：该职工此次受到的伤害为工伤，并经南昌市劳动能力鉴定委员会根据医疗诊断结论和专家组的鉴定意见，对照《劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级》（GBTxx）综合鉴定。鉴定结论为：劳动功能障碍（伤残）XX。该员工对以上结果表示无异议。该员工住院治疗费用XXXX元，员工本人垫付治疗费用XXX元。工伤保险报销医疗费用XXX元，以及XX级伤残补助金XX元，其中公司承担医疗费用XXX元。以上两笔费用已于XX年XX月XX日转入该员工工资账户（XXXXXXX）中。 公司索赔函范文 第篇 空运业务索赔函 致：(承运人) 兹有我公司委托贵司承运的一货物，货物情况如下： 空运单号： 航班号/ 起运港/目的港： 货物品名/数量： 货物价值： 因贵司的原因，致使(情况说明) 此次事件，使用我公司遭受紧急调运的运费损失，而且使我公司对客户逾期交货，信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。 我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下费用： 货值： 运费： 其它费用： 费用合计： 以上是我公司的最低要求，请贵公司于___日内支付上述赔偿金额。 ___日后如果贵公司不支付赔偿金，又不将损坏设备送去修理、恢复设备完好，我公司将自己委托修理厂修理，并通过法律途径追偿全部损失，不再通知。 顺祝商祺! 公司(签章)： 年 月 日 公司索赔函范文 第篇 *方： 乙方： *方因开发楼盘(位于)需拆除乙方正在使用的沿街楼房，依据《国有土地上房屋征收与赔偿条例》，经*乙双方协商，就房屋拆迁赔偿达成如下协议： 一、乙方房屋基本情况 第条：、建筑面积平方米(其中一层平方米;二层平方米;附属物。 、所有权人： 、房屋*质：经营*用房。 二、*方义务 第条：*方以回迁的方式对乙方拆迁的以上房屋及附属物给予赔偿。 第条：回迁安置房屋的位置、面积、结构： 、回迁安置房屋位于齐晏大街以南、向阳路以西，楼房东墙距向阳路路中心米，该距离不得相差米。 、回迁安置房屋为一层门头房，门头朝向需面对齐晏大街，南北贯通，向南需有门、有窗、可做门头房使用。面积为平方米，东西长度为米。 、回迁安置房交房标准：达到国家规定的竣工验收标准，通水、电、暖;墙面、门窗、卫生间等达到可营业标准，该房屋因水、暖管道等因素造成使用的面积不可超过总面积的%，若超出总面积的%部分，需另增加使用面积或经济赔偿(按市场售价为准)。 第条：、回迁交房自乙方房屋拆迁日起三年内即 、自本合同签订之日起至回迁房屋交付日，*方负责向乙方赔偿房屋租金，每年元。若*方未按期交付回迁房屋，超出时间*方向乙方赔偿的房屋租金按%每年递增。 第条：*方应在交付回迁安置房后三个月内为乙方办理 公司索赔函范文 第篇 *xx货运有限责任公司 x年x月xx日，我公司委托贵公司将回流焊设备一台，通过公路运输至深圳，交付给收货人刘x(以下简称收货人)，在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。设备于x年x月x日退回我公司，经贵公司和我公司双方查验，由于贵公司运输、装卸不当，造成设备和包装破损。 此次事件，不但使我公司设备损坏，遭受二次紧急调运设备的运费损失，而且使我公司对客户逾期交货，信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失 破损部位及程度费用(元) 上罩两合页部分螺丝穿孔，严重掉漆。 温室合页部分及四个边角破裂。 横梁中间部分压损。 电机上罩。 包装箱。 修理设备运输费。 设备修理人工费。 费用合计。 以上是我公司的最低要求，请贵公司于日内支付上述赔偿金额，或者贵公司自己将设备送去经我公司认可、有相应技术能力和修理设施、设备完善的修理厂修理，贵公司承担全部修理费用。日后如果贵公司不支付赔偿金，又不将损坏设备送去修理、恢复设备完好，我公司将自己委托修理厂修理，并通过法律途径追偿全部损失，不再通知。 顺祝商祺! *xxxx有限责任公司 x年x月x日 公司索赔函范文 第篇 赔偿请求人：_______________ 委托代理人：_______________ 赔偿请求人因______________________________（赔偿义务机关全称）于______年______月______日错误做出的______（司法行为），给自己的合法权益造成了损害，现请求赔偿。 具体赔偿请求是：_____________________________________________ 请求赔偿的事实和理由是：_____________________________________ ______（赔偿义务司法机关全称） 赔偿请求人：______ 委托代理人：______ ____年____月____日 公司索赔函范文 第篇 赔偿请求人_______________ 委托代理人_______________ 赔偿请求人因______________________________(赔偿义务机关全称)于______年______月______日错误做出的______(司法行为)，给自己的合法权益造成了损害，现请求赔偿。 具体赔偿请求是_____________________________________________ 请求赔偿的事实和理由是_____________________________________ ______(赔偿义务司法机关全称) 赔偿请求人______ 委托代理人______ ____年____月____日 公司索赔函范文 第篇 申请赔偿人：吴清岛，男，年月日出生，汉族。住福建省南安市美林街道办事处福溪村中甲号。身份证号：xxxxxxxx，电话：xxxxx。 被申请赔偿义务机关：南安市公安局，法定代表人：庄文斌。 事实和理由： xx年，南安市福溪村被南安市列入拟建“南安市行政中心”，后改名“市民中心”。同时，对福溪村中甲、新山村民集体土地进行征用，村民吴清岛拥有的一口日常生活饮用水机井也在征用范围内。（该机井是村民吴清岛自费雇佣地质勘测队工人对水源处进行挖钻形成机井，并购买电机等饮水设施将该水源引为日常生活饮用水。）xx年月间，由于征地需要，该机井被征用，福溪村村委会委派村干部陈文殿及村民吴家财到吴清岛家中与吴清岛协商机井补偿事宜。经协商，双方同意村委会对吴清岛被征用的机井补偿人民币元，并当场拟立补偿协议书一份，吴清岛签名后协议书被陈文殿以村委会存档为由带走。 xx年月间至xx年月间，福溪村村委会要征用吴清岛的房屋，遭到吴清岛的拒绝。福溪村村委会为了教训吴清岛，伪造材料向南安市公安机关报案，举报吴清岛诈骗福溪村村委会元。xx年月日，吴清岛被公安机关强行带走并进行刑事拘留，理由是吴清岛于xx年向福溪村村委会敲诈勒索了机井补偿款元。事实上xx年吴清岛领取的元是村委会与吴清岛协商后自愿做出的机井征用补偿款，协商当日，吴家财受村委会委派与村干部陈文殿一同在场，并不存在吴清岛敲诈勒索、诈骗村委会一事。 申请事项： 南安市公安局于xx年月日对美林街道办事处福溪村村民吴清岛以诈骗罪为由进行错误刑事拘留于南安市看所守，并于xx年月日至xx年月日办理取保候审监居。致吴清岛失去人身自由的权利，无法参与社会日常事务工作，让吴清岛一家失去主要的经济来源。南安市公安局日的错误刑事拘留及日取保候审监居给吴清岛带来了巨大的经济损失及精神伤害！根据《^v^国家赔偿法》第二章第二节赔偿请求人及赔偿义务机关第六条，受害的公民、法人和其他组织有权要求赔偿。针对本案赔偿事实，吴清岛为本案受害公民，有权向南安市公安局申请赔偿。根据《^v^国家赔偿法》第三章第一节第十五条第一款，对没有犯罪事实或者没有事实证明有犯罪重大嫌疑人的错误拘留的，受害人有取得赔偿的权利。 吴清岛被南安市公安局错误拘留日（每日拘留小时），因国家法定工作时间为每日小时，故每拘留一日应按三日计算共日，以及取保候审监居日，两者共计日。根据《国家赔偿法》，南安市公安局（赔偿义务机关）应予正视事实，赔偿吴清岛误工损失费每天元/日x日（共元），赔偿吴清岛精神损失抚慰金万元，名誉损失费万元，南安市公安局应予赔偿吴清岛总计元。 申请人：xxx xx年xx月xx日 公司索赔函范文 第篇 索赔员岗位职责（一） 、熟练掌握一汽轿车质量担保政策及业务知识，认真执行保修政策，维护一汽轿车和本销售服务中心的利益和形象； 、认真检查索赔车辆，做出质量鉴定，负责故障原因分析，结合质量担保政策，判定是否符合作陪要求； 、按照一级轿车索赔条例办理索赔申请及相应索赔事物，如索赔、保养单据的填报，索赔旧件管理等； 、积极向顾客宣传一汽轿车索赔条例，现场解决用户关于索赔的各种问题； 、主动收集反馈有关车辆质量方面的信息； 、定期整理和妥善保存所有的索赔档案； 、在一汽轿车开展质量返修货相关质量活动时，负责统计和传递相关信息。 、上级领导分配的其它任务。 索赔员岗位职责（二） 一、稳定客户情绪。 二、针对客户投诉问题收集并准备相关材料，提醒客户带齐保修所需资料。 三、与技术经理沟通，以获得其支持与协作。 四、了解投诉索赔问题，并检查相关手续。 五、针对投诉问题，负责故障件的原因分析，并由技术经理鉴定重大问题。 六、确认是质量问题，制作好索赔委托书，与备件库协调，()做好索赔备件的准备。并跟维修技师进行沟通。 七、经索赔鉴定非质量问题，则须与客户做好说明与沟通，提供使用与保养、备件更换的建议。 八、指导客户在结算单上签字确认。 九、做经束*的总结，对索赔处理过程进行说明、解释。 十、开具*，将*信息录入r系 公司索赔函范文 第篇 尊敬的客户你好，对于贵司长期以来给我司的支持和帮助，特此表示诚挚的谢意。 在此我司郑重函告贵司，从xx年起我司为了加强内部合同管理工作，以及保护客户与我司的合法利益，我司秉承平等、诚实、公平、信用的原则，对与我司长期保持业务关系的客户，在增强密切联系的基础上要求完善合同的签订、登记、管理等相关工作。 维护和实现贵司的利益，是我司始终不懈努力的目标。签订书面合同，是我司重视贵司权益的切实措施。一份合法有效的合同是贵我双方利益的最终保证，而商业合同的签订又是双方利益保护的起点。因此，望贵司从保护自身利益出发，配合我司开展加强合同签订和管理的工作。 贵司历来对我司的支持和协助、理解与配合，是我司完善和改进服务工作的不懈动力和不断创新工作思路的源泉。真诚、互信、协作是保证持续合作关系的基础。我司期望与贵司在秉承互利互惠、诚信协作的理念之上，以实现贵我双方共同成长和持续发展的宏远目标。 特此函达。 顺祝商祺！ 上海配销有限公司 xx年x月x日 公司索赔函范文 第篇 民事赔偿协议书*方： 乙方：经双方协商一致，现（*方）与（乙方）就此事赔偿事宜，本着平等、自愿、公平原则，经友好协商，达成如下协议： 一、*方愿一次*赔偿乙方医疗费、误工费、交通费、住宿费、精神抚慰金等合计元。 二、付款时间及办法： 三、上述费用支付给乙方后，由乙方内部自行安排分配和处理处分，其分配处理处分的方式及后果不再与*方有任何关系。 四、*方履行赔偿义务后，乙方保*就此事不再以任何形式和任何理由向*方提出其他任何赔偿或者补偿费用要求。 五、*方履行赔偿义务后，就此事处理即告终结，*乙双方之间不再有任何权利和义务。以后因此次赔偿事故的结果和因此事衍生的结果亦由乙方自行承担，*方对此不再承担任何责任。 六、本协议签订后，双方当事人应以此为据，全面切实履行本协议，不得以任何理由纠缠。如违约的，除由违约方赔偿另一方因此造成的损失外，还应承担违约金元。 七、本协议为双方平等、自愿协商之结果，是双方真实意思表示，且公平合理。 八、本协议内容*乙双方已经全文阅读并理解无误，*乙双方明白违反本协议所涉及的法律后果，*乙双方对此协议处理结算完全满意。 九、本协议为一次*终结处理协议。 十、本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力，经双方签字后生效。 十一、协议附件*方：一次*赔偿协议书*方： 乙方（工人）姓名： 公司索赔函范文 第篇 _________________学院： _____________第一届二次理事大会于页日在中土大厦成功召开，在会议筹备期间，贵学院的______博士给予了协会大力支持和热心帮助，张博士十分关心北京物流产业的发展，并在百忙之中抽出时间参加协会的活动，使_____________的各项工作得以顺利的开展。物流协会成立至今，举办了一些国内外有影响力的活动，发展了近百家会员，为企业、行业、政府做了很多实事，这与张博士一年多来的热心参与是分不开的。 值此，_____________全体工作人员表示衷心的感谢和诚挚的敬意!在今后的工作中，真诚希望贵单位对协会工作提出更多宝贵意见，继续关心和支持协会，再次感谢! _____________ 公司索赔函范文 第篇 申请赔偿人吴清岛，男，年月日出生，汉族。住福建省南安市美林街道办事处福溪村中*号。*号xxxxxxxx，电话xxxxx。 被申请赔偿义务机关南安市*局，法定代表人庄文斌。 事实和理由 年，南安市福溪村被南安市**列入拟建“南安市行政中心”，后改名“市民中心”。同时，对福溪村中*、新山村民集体土地进行征用，村民吴清岛拥有的一口日常生活饮用水机井也在征用范围内。(该机井是村民吴清岛自费雇佣地质勘测队工人对水源处进行挖钻形成机井，并购买电机等饮水设施将该水源引为日常生活饮用水。)年月间，由于征地需要，该机井被征用，福溪村村委会委派村干部陈文殿及村民吴家财到吴清岛家中与吴清岛协商机井补偿事宜。经协商，双方同意村委会对吴清岛被征用的机井补偿**元，并当场拟立补偿协议书一份，吴清岛签名后协议书被陈文殿以村委会存档为由带走。 年月间至年月间，福溪村村委会要征用吴清岛的房屋，遭到吴清岛的拒绝。福溪村村委会为了教训吴清岛，伪造材料向南安市*机关报案，举报吴清岛诈骗福溪村村委会元。年月日，吴清岛被*机关强行带走并进行刑事拘留，理由是吴清岛于年向福溪村村委会敲诈勒索了机井补偿款元。事实上年吴清岛领取的元是村委会与吴清岛协商后自愿做出的机井征用补偿款，协商当日，吴家财受村委会委派与村干部陈文殿一同在场，并不存在吴清岛敲诈勒索、诈骗村委会一事。 申请事项 南安市*局于年月日对美林街道办事处福溪村村民吴清岛以诈骗罪为由进行错误刑事拘留于南安市看所守，并于年月日至年月日办理取保候审监居。致吴清岛失去人身自由的权利，无法参与社会日常事务工作，让吴清岛一家失去主要的经济来源。南安市*局日的错误刑事拘留及日取保候审监居给吴清岛带来了巨大的经济损失及精神伤害!根据第二章第二节赔偿请求人及赔偿义务机关第六条[求偿主体]，受害的公民、法人和其他组织有权要求赔偿。针对本案赔偿事实，吴清岛为本案受害公民，有权向南安市*局申请赔偿。根据第三章第一节第十五条第一款，对没有犯罪事实或者没有事实*有犯罪重大嫌疑人的错误拘留的，受害人有取得赔偿的权利。 吴清岛被南安市*局错误拘留日(每日拘留小时)，因国家法定工作时间为每日小时，故每拘留一日应按三日计算共日，以及取保候审监居日，两者共计日。根据，南安市*局(赔偿义务机关)应予正视事实，赔偿吴清岛误工损失费每天。元/日×日(共元)，赔偿吴清岛精神损失抚慰金万元，名誉损失费万元，南安市*局应予赔偿吴清岛总计元。 南安市*局 申请人xxx xx年xx月xx日 公司索赔函范文 第篇 赔偿请求人杨伟，住韶关市浈*南路号房。 被请求赔偿义务机关广东省韶关市浈*区*法院，韶关市启明路。 赔偿请求人杨伟因与广州宏伟工程机械有限公司租赁合同纠纷一案，由于韶关市浈*区*法院在二审期间(年月日)向广州市中级*法院出具了一份该法院同意宏伟机械公司关于租赁处分本人属于所有的摊铺机的*(主要内容为、同意本人被浈*区法院查封的摊铺机继续由宏伟公司租赁，设备闲置期间不计算租金；、租金由浈*区法院直接收取保全直到达到保全金额为止(本人与谭湘龙租赁合同纠纷一案，谭湘龙向法院申请的保全金额)；、设备的维修保养费由宏伟公司负责直至法院拍卖或变卖为止。)及将宏伟公司交给浈*区法院的部分租金(元)退回给该公司，致使广州市中级*法院误认为宏伟机械公司已付清其应付给本人的所有租金，结果判决驳回本人要求宏伟公司支付剩余租金的诉讼请求，因此，本人请求韶关市浈*区*法院赔偿因本人该法院的失误而导致损失的租金元及诉讼费元，共计元。 事实与理由 本人与广州市宏伟工程机械有限公司于年月日签定机械租赁合同，约定宏伟机械公司租用本人的摊铺机一台，租金为每月元，该租赁合同为双方的真实意思表示，内容不违反法律、法规的禁止*规定，为合法有效的合同。宏伟公司就应按合同约定支付租金，现该公司未按时交纳租金，已构成违约，本人要求该公司支付所欠租金合法合理，应该得到支持。具体理由如下 、并未约定具体的租赁期间，依法应视为不定期租赁，规定不定期租赁合同双方均有权随时提出终止合同，合同自终止通知到达被通知方时发生终止效力。自租赁合同签定后直到宏伟公司将摊铺机移交到浈*区法院为止，该公司从未向本人提出过要终止合同，因此，租金的计算时间应自宏伟公司拉走设备的次日(年月日)起至其将设备移交给浈*区*法院时(年月日)止，共个月零日。现本人只主张个月的租金，也符合宏伟公司主张的租金应从设备调试完毕后计算(年月日开始计算)的要求，因此本人的请求也是合理公道的。 、根据和的相关规定，以及本案的实际情况，浈*区*法院的查封并未影响到宏伟公司对设备的使用，而且中未约定设备闲置期间，承租人可以不给付租金，因此宏伟公司主张的在设备闲置期间不承担支付租金的义务是没有依据的。 、仅规定“在被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务时，*法院有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务部分的财产”，未有规定法院有权进行包括就被查封财产订立租赁协议在内的任何处分被查封财产的权限，因此，浈*区*法院对宏伟有限公司在年月日提出的租赁请示函作出的同意的意思表示属于无权(或越权)处分行为，应视为无效，而由于浈*区*法院该行为导致的本人无法向宏伟公司追讨的设备租金应该由浈*区*法院负责赔偿。 综上所述，希望韶关市浈*区*法院赔偿委员会能对本案重新审查，还本人一个公道。 韶关市浈*区*法院赔偿委员会 附有关法律文书及*材料 赔偿请求人(签名或单章)xx xx年xx月xx日 公司索赔函范文 第篇 申请人：某某 性别：× 年龄：××岁 身份证号： 住址：某某某市某某某社区某组某某号 电话：被 申请人：XX公司事实与理由 申请人某某系某某公司的职工，在工作期间出现工伤。现经某某市人力资源和社会保障局工伤等级。诊断结论为：右手环指中节中部离断、功能完全丧失，右手中指开放伤、功能部分丧失。为玖级。遂请被申请人支付申请人如下费用：、一次性工伤医疗补助金。标准为离岗前个月的本人工资。、一次性伤残就业补助金。标准为离岗前个月的.本人工资。、一次性伤残补助金。标准为玖级伤残为个月的本人工资。共计个月，田莉的离岗前平均工资为元。共计金额为元整。 申请人XXX xx年X月XX日 公司索赔函范文 第篇 、索赔函的概念 索赔函是指买卖中的任何一方，以双方签订的合同条款为根据，具体指出对方违反合同的事实，提出要求赔偿损失或维护其他权利的书面材料。 、索赔函的理由 ①质量低劣。 ②数量短缺。 ③包装不善。 ④运输拖欠。 、索赔函的结构 索赔函的结构一般由标题、编号、受书者、正文、附件、签署等六部分组成。 ()标题 ①标题的形式比较灵活，既可以根据实际情况写成包括索赔事由文种的完全标题样式，如：《关于××的索赔函》。 ②也可以简明扼要地写成不包括索赔事由而只写文种的简单标题形式，如：《索赔函》。 ()编号 编号是为了联系与备查用，写在右上角。一般由年号、代字、顺序号组成。 ()受函者 写受理索赔者的全称。 ()正文 ①缘起：提出引起争议的合同及其争议的原因。 ②索赔理由：具体指出合同项下的违约事实及根据。 ③索赔要求和意见：根据合同及有关国家的商法、惯例，向违约方提出要求赔偿的意见或其他权利。 ()附件 为解决争议，以有关的说明材料、证明材料、来往的函电作为附件。 ()签署 要写明索赔者所在地和全称及致函的日期。 公司索赔函范文 第篇 *方： 乙方： 经双方协商一致，现（*方）与（乙方）就此事赔偿事宜，本着平等、自愿、公平原则，经友好协商，达成如下协议： 一、*方愿一次*赔偿乙方医疗费、误工费、交通费、住宿费、精神抚慰金等合计元。 二、付款时间及办法： 三、上述费用支付给乙方后，由乙方内部自行安排分配和处理处分，其分配处理处分的方式及后果不再与*方有任何关系。 四、*方履行赔偿义务后，乙方保*就此事不再以任何形式和任何理由向*方提出其他任何赔偿或者补偿费用要求。 五、*方履行赔偿义务后，就此事处理即告终结，*乙双方之间不再有任何权利和义务。以后因此次赔偿事故的结果和因此事衍生的结果亦由乙方自行承担，*方对此不再承担任何责任。 六、本协议签订后，双方当事人应以此为据，全面切实履行本协议，不得以任何理由纠缠。如违约的，除由违约方赔偿另一方因此造成的损失外，还应承担违约金元。 七、本协议为双方平等、自愿协商之结果，是双方真实意思表示，且公平合理。 八、本协议内容*乙双方已经全文阅读并理解无误，*乙双方明白违反本 协议所涉及的法律后果，*乙双方对此协议处理结算完全满意。 九、本协议为一次*终结处理协议。 十、本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力，经双方签字后生效。 十一、协议附件 *方： 二零xx年乙方：月日见*人 公司索赔函范文 第篇 工程索赔费用报告书 一、索赔成立 、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。 、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。 二、工程索赔的依据 按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 《合同法》第条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。 三、索赔事项概述 由我单位承建的，于年月日举行开工典礼，于年月日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自年月日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至年月日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为年月日，延期时间为天。 根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探号孔至号孔、号孔至号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现号孔至号孔、号孔至号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。 根据甲乙双方签订的施工合同;专用合同条款项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔天。 通用条款中项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中项因基础资料存 在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。 四、索赔项目 索赔事件性质分以下几种：、工期延长索赔，、工程变更索赔，、工程中断索赔，、工期终止索赔，、工程加速索赔，、意外风险和不可预见因素索赔，、其他原因索赔。 结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更， 其中工期延长索赔分以下几部分组成： 、人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。 、施工机械费：因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。 、管理费：因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。 、利息：主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。 、措施费：包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。 工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。 五、索赔计算 一、工程延期索赔 、人工费：工日：×工日=工日 人员窝工按照定额单价乘以, 元××=元 工资上涨费不予考虑。 、施工机械费： 挖机型台市场租赁价元/月，推土机t台市场租赁价元/月，压路机t台元/月。 元×÷×=元 元×÷×=元 、管理费 合同工期天，现延期天，投标管理费为元 工程延期管理增加费用：÷×=元 、利息 履约保证金万元，按照现行中国人民银行规定的同期贷款利率计算。 元×÷×元 、措施费 合同工期天，现延期天，投标措施费为元 工程延期管理增加费用：÷×=元 工程延期索赔合计：元 二、工程变更的索赔 原设计A区挖方m，根据发包人提供的地质勘察资料土石比例为 ，由于工程招标时发包人提供的技术资料有误或失实，现场开挖实际图示比例为，增加石方开挖数量为m，单价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价，坚石次坚石比例按照选定，暂定价格为元/m，原单价为元/m，工程变更索赔金额为： ()××()=元 索赔金额合计：+=元 六、索赔说明 此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响，中期计价支付延期产生的费用，施工期间由于图纸延期造成的误工，工程量增加产生的利润和管理费的索赔，工程排污费、社会保障及住房公积金和危险作业意外伤害保险费。 公司索赔函范文 第篇 *方：_________ 乙方：_________ *、乙双方于_________年_________月_________日签订《箱式变电站购货合同》，约定由乙方向*方提供包含型号为_________变压器在内的箱式变电站，由于乙方现提供的型号与原合同约定不符，且未按规定在高压开关安装联动隔离板，导致该变电站经供电局两次验收均不合格。为了妥善解决相关事宜，减少乙方因此而造成的损失，经*、乙双方协商，达成如下协议： 第一条关于变压器型号的问题： *方接受乙方已安装的型号为_________的变压器，但附有如下条件： ．乙方必须保*该箱式变电站的质量优良，能够正常使用，保*该产品在本协议签订后能够一次通过供电局的验收并合格，否则，*方有权拆除已安装的箱式变电站，另行购买其他产品安装使用，除所造成的一切损失由乙方承担，乙方还需赔偿*方双倍于合同金额的赔偿金。 ．自验收合格之日起一年内，如该产品出现质量问题，*方有权退货，乙方应承担由此造成的一切损失，并赔偿*方双倍于合同金额的赔偿金。 ．本产品的保修执行原合同第六条的规定，在保修期内收到*方通知后小时内必须派员维修，如经通知未派员或未及时派员维修达十次以上，*方仍有权退货，乙方应承担由此造成的一切损失。 第二条关于赔偿问题： 由于该变压器二次 公司索赔函范文 第篇 北京XX货运有限责任公司 X年X月XX日，我公司委托贵公司将回流焊设备一台，通过公路运输至深圳，交付给收货人刘X(以下简称收货人)，在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。设备于X年X月X日退回我公司，经贵公司和我公司双方查验，由于贵公司运输、装卸不当，造成设备和包装破损。 此次事件，不但使我公司设备损坏，遭受二次紧急调运设备的运费损失，而且使我公司对客户逾期交货，信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失破损部位及程度 费用(元) 上罩两合页部分螺丝穿孔，严重掉漆 温室合页部分及四个边角破裂 横梁中间部分压损 电机上罩 包装箱 修理设备运输费 设备修理人工费 费用合计 以上是我公司的最低要求，请贵公司于日内支付上述赔偿金额，或者贵公司自己将设备送去经我公司认可、有相应技术能力和修理设施、设备完善的修理厂修理，贵公司承担全部修理费用。日后如果贵公司不支付赔偿金，又不将损坏设备送去修理、恢复设备完好，我公司将自己委托修理厂修理，并通过法律途径追偿全部损失，不再通知。 顺祝商祺! 公司索赔函范文 第篇 *方：____________乙方：____________ 经双方协商一致，现______(*方)与________(乙方)就此事赔偿事宜，本着平等、自愿、公平原则，经友好协商，达成如下协议： 一、*方愿一次*赔偿乙方医疗费、误工费、交通费、住宿费、精神抚慰金等合计______元。 二、付款时间及办法： 三、上述费用支付给乙方后，由乙方内部自行安排分配和处理处分，其分配处理处分的方式及后果不再与*方有任何关系。 四、*方履行赔偿义务后，乙方保*就此事不再以任何形式和任何理由向*方提出其他任何赔偿或者补偿费用要求。 五、*方履行赔偿义务后，就此事处理即告终结，*乙双方之间不再有任何权利和义务。以后因此次赔偿事故的结果和因此事衍生的结果亦由乙方自行承担，*方对此不再承担任何责任。 六、本协议签订后，双方当事人应以此为据，全面切实履行本协议，不得以任何理由纠缠。如违约的，除由违约方赔偿另一方因此造成的损失外，还应承担违约金______元。 七、本协议为双方平等、自愿协商之结果，是双方真实意思表示，且公平合理。 八、本协议内容*乙双方已经全文阅读并理解无误，*乙双方明白违反本协议所涉及的法律后果，*乙双方对此协议处理结算完全满意。 九、本协议为一次*终结处理协议。 十、本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法 公司索赔函范文 第篇 申请人：朱晓伟，男，年月日生，汉族，住广州市越秀区广善街号房。 申请事项：请求中国人民保险公司广州市白云支公司按照机动车辆保险单的约定向申请人支付车辆损失险与第三者责任险。事实与理由： xx年月日时分，申请人朱晓伟驾驶粤AK号小客车沿着线由北往南方向行驶，行至线KM+M时，碰刮同向行驶由右侧主车道变线至中间主车道由梁炬清驾驶的粤AA号大货车，随即造成车辆及花基损坏，大货车上的乘车人梁汝宏，梁金华受伤的交通事故。清远市公安局交通警支察队作出责任认定：一、申请人朱晓伟驾车超速行驶，其行为违反《^v^道路交通管理条例》第三十五条（一）项规定，是造成事故的主要原因，负事故的主要责任。二、梁炬清驾车变更车道时未注意安全及让行，其行为违反《^v^道路交通管理条例》第七条一款规定，是造成事故的.次要原因，负事故的次要责任。三、乘车人梁汝宏，梁金华不负事故责任。事后，申请人向清远市公安局交通警支察队提出重新认定责任的申请，清远市公安局交通警察支队维持了首次认定的结果。申请人为此支出的事故修理费等相关费用近九万元，为伤者垫付了十二万元的医疗费。事故发生后，申请人向贵司提出车辆损失与第三者责任保险理赔请求，贵司受理并且作出了车辆零部件询报价单，贵司告知申请人，申请人应该首先处理与伤者的医疗赔偿纠纷，申请人取得申请人与伤者的调解书或法院的判决书后，贵司会一并对车辆损失与第三者责任险进行理赔。 贵司的工作人员并强调：一起交通事故针对一张保单的多项理赔事项只进行一次理赔，多个理赔项目一并处理。 伤者梁汝宏，梁金华直到xx年月才向广州市白云区人民法院提起民事诉讼，法院分别判决申请人承担梁汝宏元，并对总额为元承担连带责任；承担梁金华元，并对总额为元承担连带责任。随后申请人向广州市中级人民法院提起上诉，广州市中级人民法院于xx年月日作出如下判决，申请人承担梁汝宏元，并对总额为元承担连带责任；承担梁金华元，并对总额为元承担连带责任。 在诉讼期间，申请人还到了贵司位于德政路的营业场所进行理赔，贵司的工作人员再次告知申请人等待此案审结后再对车辆损失与第三者责任险进行理赔。申请人认为目前此案已经结案，客观条件已完全具备贵司要求的理赔条件，烦请贵司审核申请人所提交的附件，尽快对申请人作出理赔。 申请人： 二OXX年三月九日 公司索赔函范文 第篇 索赔员岗位职责（一） 、熟练掌握一汽轿车质量担保政策及业务知识，认真执行保修政策，维护一汽轿车和本销售服务中心的利益和形象； 、认真检查索赔车辆，做出质量鉴定，负责故障原因分析，结合质量担保政策，判定是否符合作陪要求； 、按照一级轿车索赔条例办理索赔申请及相应索赔事物，如索赔、保养单据的填报，索赔旧件管理等； 、积极向顾客宣传一汽轿车索赔条例，现场解决用户关于索赔的各种问题； 、主动收集反馈有关车辆质量方面的信息； 、定期整理和妥善保存所有的索赔档案； 、在一汽轿车开展质量返修货相关质量活动时，负责统计和传递相关信息。 、上级领导分配的其它任务。 索赔员岗位职责（二） 一、稳定客户情绪。 二、针对客户投诉问题收集并准备相关材料，提醒客户带齐保修所需资料。 三、与技术经理沟通，以获得其支持与协作。 四、了解投诉索赔问题，并检查相关手续。 五、针对投诉问题，负责故障件的原因分析，并由技术经理鉴定重大问题。 六、确认是质量问题，制作好索赔委托书，与备件库协调，()做好索赔备件的准备。并跟维修技师进行沟通。 七、经索赔鉴定非质量问题，则须与客户做好说明与沟通，提供使用与保养、备件更换的建议。 八、指导客户在结算单上签字确认。 九、做经束*的总结，对索赔处理过程进行说明、解释。 十、开具*，将*信息录入r系统。 十一、配合备件部门进行索赔旧件的管理，索赔旧件的筛选及出入库管理。 十二、负责按一汽大众的要求返还发生索赔的故障件及故障件的确认情况。 十三、准确、完善的建立各类保修索赔台帐，及时与一汽大众厂家及公司财务核对到帐情况。对保修索赔款的回收负全权责任，并对保修费用异常情况作出有效的措施或反馈相关领导。 十四、完成上级领导委派的其他临时*工作。 索赔员岗位职责（三） 一、熟悉授权公司索赔业务的具体工作流程。 二、负责协助业务接待，认真检查索赔车辆，做好车辆索赔的鉴定，保*索赔的准确*。 三、负责按规范流程输索赔申请及相应索赔事务。 四、负责定期整理和妥善保存所有索赔档案。 五、负责在授权公司开展的质量返修和相关活动中，报表资料的传递与交流。 六、负责按授权公司要求妥善保管索赔件和及时按要求回运。 七、负责客观真实的开展索赔工作，不得弄虚作假，并及时向管理层汇报工作状况。 八、主动收集、反馈有关车辆维修质量、技术等相关信息给相关部门。(来自原上草网 ) 九、积极向客户宣导授权公司的索赔条例。 十、完成部门负责人交办的相关工作。 链接信息：公司索赔函范文(精选篇)s/content/ 立即下载公司索赔函范文(精选篇) 拓展阅读 说明：以下内容为本文主关键词的百科内容，一词可能多意，仅作为参考阅读内容，下载的文档不包含此内容。每个关键词后面会随机推荐一个搜索引擎工具，方便用户从多个垂直领域了解更多与本文相似的内容。 、公司：指企业的组织形式。以营利为目的的社团法人。在资本主义社会获得高度发展。我国在建国后对私营公司进行了社会主义改造。国营工、商、建筑、运输等部门中实行独立经济核算的经营管理组织和某些城市中按行业划分的专业管理机构，也通称公司。我国公司法所提及的公司是依照公司法在中国境**立的是以营利为目的社团法人，包括有限责任公司和股份有限公司。它是适应市场经济社会化大生产的需要而形成的一种企业组织形式。来自西洋的译词。企业的组织形式。为经营工商业企业（如合伙经营或股份公司）联合的团体。... 神马搜索更多公司索赔函范文(精选篇)、索赔：索赔(claim)就是受到损失的一方当事人向违约的一方当事人提出损害赔偿的要求，相对而言，违约的一方受理另一方的索赔要求，即称为理赔(settlementofclaim)。索赔和理赔是一个问题的两个方面，在受害方是索赔，在违约方是理赔。索赔（LodgeaClaim）指投保人或被保险人在发生保险事故、遭受财产损失或人身伤亡以后，要求保险人履行赔偿或给付保险金义务的行为。保险索赔是被保险人获得实际的保险保障和实现其保险权益的具体体现。大多数保险单对有关索赔手续以及需要具备那些单证等作了明文的规定。需要注意的是，索赔作为被保险人一项权利是有时效限制的，保险种类不同，其时效也有所不同。根据《保险法》规... 百度搜索更多公司索赔函范文(精选篇)、南安市：南安（古属泉州府南安县）雅称武荣，为福建省下辖县级市，由泉州市代管。位于福建省东南沿海，晋江中游。全市面积平方千米。全市常住总人口人(年第七次人口普查)。以汉族为主，有畲族、满族、回族等少数民族。南安置县于三国东吴永安三年（公元年），名“东安县”。之后朝代更迭，曾改用晋安、梁安等，隋开皇九年（公元年）始称南安县，唐嗣圣初（）置武荣州，故南安又别称武荣。南安历史上曾一度是闽南的政治、经济和文化中心，素有“海滨邹鲁”之称，境内丰州金鸡古港曾是古代“海上丝绸之路”的起点。唐代开八闽文化之先声的欧阳詹，明代杰出的思想家李贽，民族英雄郑成功，一代名将叶飞，...
