?
精选劳务承包合同范文集锦(精选篇)
发包方:____________________(以下简称甲方)
承包方:____________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国》,公司项目管理实施细则及四分公司和项目部实际情况和特点,
甲方将分部分项土建包清工工程委托乙方施工,
双方本着平等互利原则,经友好协商,在原招标等有关文件基础上,签订以下合同条款,
双方共同遵守。
一、承包工作范围和内容
。____________________工程及承包范围外零星用工如行政用工等。
。按省九四预算定额砼工程中所有内容及施工人员现场技术,安全质量交底中明确的作业内容。
。搞好落手清工作,
如泵管支撑架清理堆放,砼拌和机及水泥桶清理等。每天必须经甲方施工员签字认可,
否则月终不予结帐。
二、承包单价和结算方式
。按泵送.元/,非泵送.元/(此价格为优质工程价)点清工技工按元/小时,普工按元/小时(包括夜班、节假日)单价包括人工费、超高费、住宿费、进退场车旅费、劳动保护费(安全帽、手套、工作服、绝缘鞋)小型工具(手拉车、水管、木蟹、括尺、铁锹、抹刀)小型设备(振动机、振动棒、平板振动器)泵管支撑搭拆、泵管清洗堆放、砼机械设备清洗,
余料利用。
五证(暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证)的管理费与手续费用、砼施工缝的清理、凿毛、钢筋表面清理,
砼的养护不少于七天(包括麻袋铺面)墙、柱立面不得脱水及采取相应措施(塑料薄膜保护),以及个人调节税等。
。每月日按施工员认可工程量,交核算员复核结帐,待各有关部门审核后,
下月日前支付工作量的%,余款%到年底时(农历)再支付%,剩余%作为安全质量保证金,
待工程交工验收后,各有关部门结帐付清尾款。
三、劳务人员工资发放办法
乙方每月须编制一份有关劳务人工费发配方法,特别是年终劳务费用分配细则(须落实到个人)在每次结帐后付款前交甲方财务人员。
四、乙方须编制每月用料计划提前一个月报甲方有关人员审核后,共同制定供料计划合理安排材料进场时间。
严格按施工有关部门制定的材料损耗表控制节超,并采取相应奖罚措施。
五、双方职责
(一)甲方职责
。全面负责现场施工的月、季生产计划和劳动计划的编制,
安排协调工作,保证该任务能连续、合理均衡的施工。
。负责现场施工技术问题的指导和质量监督,及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书、施工图纸等技术有关资料。
。负责向乙方提供离开作业面米内,
水平或垂直距离的水电源(随机电箱或水龙头),并保障作业班组施工道路通畅和垂直运输设施要求。
。必须按施工组织设计和施工方案要求,
保障作业班组施工现场安全设施齐全和机械设备安全的要求,并根据作业班组申请向作业人员提供安全文明施工所需的一切设施。
。应负责及时办理应甲方原因造成乙方损失的赔偿费用手续和因乙方原因造成损失的处罚手续。
。负责对乙方作业人员进行安全、质量、进度完成情况和综合管理情况的检查与考核工作,
并有权随时对乙方管理资料进行审查。
。负责向乙方提供住宿及用膳设施的条件,并进行有偿管理与服务。每月房租费元/间,
水电费按每月元/间计。
。负责组织乙方参加四分公司党政工团组织的双文明竞赛等各项活动。
。甲方有权勒令违法、违章经教育无效的乙方作业人员在小时内离开本项目部。
。甲方必须向乙方办理机具使用转交手续。
(二)乙方职责
。乙方应严格信守合同、招标文件及询标记录中乙方承诺的各项管理目标(质量、安全、施工计划、综合管理等)
。负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。
。按照合同精神及时向甲方书面申报劳务结算书和各项考核报表。
。负责对甲方提供的机械、机具、工具的保养、养护、维修工作,严格按甲方要求实行限额领料。
。负责对进场施工的劳务作业人员进行安全、技术三级教育和考核工作,
并应将该工作的书面资料及时报送四分公司质量安全技术监督科。
。乙方应委派代表人驻点现场,
负责管理劳务作业人员,
并协调和检查、考核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的月计划会议和工作协调会议。
。方必须正确及时办理务工作业人员的暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证、务工合同手续,并随时接受上级机关、地方政府部门、甲方的检查,且应对不符合要求的迅速整改。否则所发生的费用由乙方负责。
。乙方作业人员在本项目部施工期间,应严格执行公司各项制度和四分公司及项目部下达的各项管理规定。
。乙方劳务作业班组应建立“二长六大员”管理机制,
且在作业班组中从事该工种工作时间一年以上的技术骨干总人数达%以上。
。按要求配置个人劳动保护设施。
六、质量安全管理
。适用的标准、规范为—、施工图、施工方案、作业指导书、监理程序、公司质保手册,
安全管理执行国家安全操作规范且双方应执行公司质量安全奖罚条例。
。乙方必须严格执行并服从四级质量安全检查管理程序(自检、企业检、监理检、地方质检)
。质量目标为分项工程质量等级必须达到合格(分以上),且分项工程质量优良率%以上,
分项工程质量如达不到分时乙方必须无条件进行返工,所造成甲方的经济损失由乙方承担%,甲方不得组织下道工序施工。砼浇捣时必须认真细致,杜绝露震,
也不得超振,确保砼外光内实。
砼表面进行二次压光,控制砼楼面的厚度、平整度。
杜绝蜂窝、露筋现象,及时对柱插筋表面,下层校验的余浆清理。砼养护不小于天。
。安全目标为杜绝重伤事故,
轻伤事故频率小于千分之一,如发生安全事故直接经济责任由责任方承担。
。标化管理目标为省级标化达标工地。
七、考核与奖罚
使本工程达到安全、优质、快速、高效之目标,
双方商定以下奖罚条款:
工期奖罚:如乙方达到经双方确认的计划书工期要求不奖不罚,如提前一天甲方奖励乙方元/天,如乙方责任滞后一天,
甲方处罚乙方元/天(提前或延误期应叠加计算奖罚金),如乙方责任未实现项目部协调会议精神之要求,
甲方处罚乙方元/次。
甲方:
乙方:
甲方现将武汉语言文化职业学院#、#宿舍楼工程安装项目承包给乙方施工,为了便于快速高效、优质地完成本工程有履行双方职责,
经甲、乙双方共同协商制订如下协议:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包方式:包工不包料:包工期进度、包施工质量、包安全生产。
四、承包内容:
五、承包价格:按工程建筑面积每平方元。
六、工期要求
:。以项目安排总工期为准;组织相应的施工力量和可行的施工方法。。在施工中如果跟不上安排的进度施工,
每延迟一天罚款人民币元,如果一周还跟不上,甲方终止合同,损失概由乙方自行负责。
七、付款方式:
八、施工质量标准及有关事项:
本工程质量为优质及安全文明样板工程,
对安装项目施工要求较严格,在施工过程中严格按施工方案及规范要求施工,认真熟悉图纸,编制各项目安装方案报请项目审批,
采用油漆编号以便安装,如未经审批、擅自安装,每发现一次罚款元。工程用安装材料不能随意锯断,禁止长料短用、大材小用,
否则每发现一次罚款元,每天下班前必须将所有安装材料进行整理,每次安装前要进行一次彻底清查,保证安装材料合理安装到位。
剩余材料交由工地材料保管室妥善保管。
九、安全生产事项:
、乙方应按甲方的要求,对全部施工人员进行安全生产知识教育“材料另发”,
并严格按有关安全生产规定进行施工。
、乙方根据甲方的要求确保施工班组的人数和施工人员素质,若中途发现乙方人员素质不符合要求,
甲方有权提出更换素质差的劳力以及更换整个队伍。
、乙方在施工中必须做到安全生产,认真学习并严格执行安全操作规章、规程、制度和应知事项,服从项目部管理人员或安全员的指导与纠违,
经常对施工人员进行安全生产教育,并有专人负责安全管理,
各分项工程施工前必须作安全生产教育,并有专人负责安全管理,各分项工程施工前必须作安全及质量的具体技术交底。
在施工中万一发生工伤事故,则按下面有关工作事故划分责任:
()如因甲方提供的安全设施不合格、违章指挥、强令乙方人员违章操作发生事故,
责任由甲方承担。
()如因乙方不履行自己职责,不遵守安全生产法规及制度,违章操作或个人不小心导致的安全事故,责任由乙方承担。
()如因所发生的安全事故双方都有一定责任时,则本着实事求是的精神,分清责任的大小而分别承担事故的`责任。
十、其他事项:
、乙方工作人员必须服从甲方、业主及监理的管理,进行文明安全施工,
必须执行甲方的管理规章制度,不打架骂人、赌博,如有违规者,甲方有权对其进行罚款,
情节严重者,将开除施工现场。
、在施工中如果安装跟不上主体结构施工,
每延迟一天罚款人民币元,如果天内还跟不上,甲方将终止合同,
损失概由乙方自行负责。
、如果乙方工作人员违规作业,
除进行批评教育,并视情节罚款-元,严重者将开除施工队伍。乙方如违反安全规范施工而造成的安全事故,
概由乙方承担一切责任,
甲方只提供人道援助。
、乙方工作人员必须持证上岗,五证齐全(身份证、暂住证、计划生育证、务工证、岗位资格证),
办理费用由乙方承担,对无证人员拒绝进入施工现场,严禁无证人员操作施工,
上班时必须戴好安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
十一、有关制度及措施:
、乙方人员必须有质量、安全、工期、文明施工与其他事项的意识及应知常识。
、乙方应严格遵守有关规章制度,
爱护和爱惜工地财物,不在附近居民区随处乱闯、喧哗吵闹。
不偷窃工地和附近居民的财物,
否则,视情节处罚并报送公安机关处理。
、乙方班组工友间互爱互敬、在施工中若发生矛盾应上报及服从项目经理部调解和处理。严禁争抢施工使用器具、用品。
若因争抢施工使用器具、用品或其他行为而引起的打架斗殴的,双方均受处罚款、赔偿及负责受伤害者的一切费用及损失,并把双方责任人报送公安机关处理。
、乙方在施工中应爱惜材料、保护成品,严禁浪费或损坏现象。严禁盗窃工程安装材料,如发现此行为将进行重罚,情节严重的送司法机关处罚。
、乙方班组人员要遵守社会公德,体现自身文件修养,讲究整洁、清洁、卫生。
严禁随处乱倒、乱丢剩饭、剩水等有碍卫生的物品。违者将予扣罚工资或清退处理。
十二、施工期间甲方应根据施工图提供材料计划以便材料组织货源,保障工程安装材料设备即时到位,便于工程安装。
十三、在施工过程中如有承包范围外的杂事,尽量进行承包或按定额人工费计算,如无法计算则按每工日元进行结算。
本合同一式肆份,双方各执贰份,
合同一经双方签字生效,
具有同等法律效力。
甲方:
乙方:施工责任人签字
签订日期:年月日
程承包人(甲方):劳务分包人(乙方):依据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及其有关法律、行政的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,
结合本工程特点,
经公司、项目部、劳务队协商一致就本项目劳务,订立本合同;
第一条:劳务承包工作对象及提供劳务内容工程名称:工程地点:承包范围:
第二条:承包工作期限开始工作日期:________年____月____日,结束日期:________年____月____日;总施工天数为:天。
第三条:质量标准工作质量:
、按总承包合同的有关质量规定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》及相关的企业标准;
、分项工程、分部工程、单位工程一次验收合格率%。
、本工程必须达到质量评定等级。
第四条:安全目标安全生产目标:工亡事故为零,
杜绝重大安全事故,
一般轻伤事故控制在‰以内。
第五条:成本目标成本目标:实行计划报备、限额领料,材料实际消耗量控制在项目部的计划成本消耗量以内。
第六条:其它目标
、文明施工目标:强化现场科学管理,
满足现场文明要求争创“达标文明工地”。
、服务目标:与项目部协同配合完成项目管理目标责任书,
创建业主满意工程
第七条:劳务报酬
。
、本项目的劳务报酬采用下列方式计算:
。
、上述价格为确定价,不予调整。如后续法律及政策变化,导致劳务价格变化的,
市场人工价格的变化超过%,
经双方协商可酌情考虑调整劳务报酬,但在协商变更的合同价款之前劳务分包人仍需履行原合同,不得以价格不合适为由拒绝施工,否则视为违约,并依照本合同
第十八条之规定承担违约责任。
。
、图纸以外需增加施工量的:室外配套、增加工程量,由劳务队负责完成,依照实际发生工程量,按核定程序以公司统一劳务价格计酬。
、本工资不含税费
、保险及生活用煤不计。
、本项目评定获得以下奖项的。
以劳务总费为基数,分别作为劳务奖励费;
、自治区级工程“天山杯”奖%
、昌吉级工程“博峰杯”奖%
、自治区级“文明施工工地”奖%
、昌吉“文明施工工地”奖%
第八条:工程量的确认
、采用固定劳务报酬方式的,
施工过程中不计量工程量。
、采用按确认的工程量计量劳务报酬的,
由项目部施工技术负责人、项目经理、公司质安部、经营计划部主管签字认可、报总工、总经理批准方可有效。未经上述程序办理的,
公司将不予支付报酬。
第九条:劳务报酬的支付:
、劳务分包人与工程承包人约定下列方法支付:
、
第一期付款:材料进场后,甲方支付工程总价款%(即元)的材料款。
、
第二期付款:经项目部、设计院、监理、甲方共同验收合格后再付总价%(即元)的费用。
、
第三期付款:待备案完成后支付至总价%(即元)的费用。
、全部款项结算时,由公司财务将全部劳务报酬的%作为质量保修金。待保修期满后无质量问题另行付清;
、劳务队必须负责现场的的保管,保卫工作,工资由劳务队支付。
第十条::项目经理
、工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务是,
职称是。
、职权:
第十一条:相关工作责任
.项目部责任:组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总承包合同,组织实施施工管理的各项工作,
对工程的工期和质量安全向公司负责;
、编制施工作业计划,做好施工前准备工作。
、在开工作业之前,项目部按施工要求配置必须的施工机具及原材料,
并保证水电供应正常,并向劳务队进行详细的书面及现场技术交底工作。
、落实安全防护用品,项目部负责提供安全帽、安全带及安全网等防护用品,
并向劳务队尽享详细的书面安全技术交底工作。
、项目部指责:管理引导、技术服务、检查验收、落实处罚。
、负责编制施工组织设计,
统一制定各项管理目标,
组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收;
、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
、统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
、按时提供图纸,
及时交付应供材料、设备、所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;
、按本合同约定,
向劳务承包人签发工程量及劳务报酬;
、负责公司与监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系
.劳务对工作责任:本合同劳务承包范围内的工程质量、工期向工程总承包人负责,
组织具有相应资质证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,
不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系,自觉遵守法律法规及有关规章制度;
、劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求,周密完成施工时段、阶段性的劳务用工计划,
经项目部批准后严格实施。
、严格按照设计图纸、施工验收规范,安全操作规程等规定进行施工,投入足够的人力、物力,严格按图纸及做法说明施工。
、加强安全教育,认真执行安全制度,
落实安全措施,确保施工安全。
、遵守国家和地方政府部门对施工现场管理的规定,自觉接受公司及上级有关部门的管理、监督和检查,
接受公司随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况,
与项目部密切配合,照顾大局。
、按项目部统一规划堆放材料、机具,按公司统一标准化地要求设置标牌,
搞好生活区的管理。负责进场材料的转运。
、工程竣工后移交建设单位之前,
负责对现场的一切设备、设施和施工成品进行保护,因自身责任发生损坏,应承担由此引来的一切损失。
、劳务承包人必须服从公司及项目部的转发的各项指令。
、除非本合同另有约定,劳务承包人应对其施工内容的实施、完工负责,应承担并履行总承包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及施工程序。
、劳务承包人因人员素质技术力量跟不上时,项目部有权终止合同,并要求承担经济责任。如公司采购部门不能满足项目正常施工时,
劳务队有权向公司投诉,并要求承担经济补偿,同材料、设备造成的劳务队停工,小时以上,按停工每一天造价增加.元㎡。
、工程安全及质量由劳务分包人自行负全责,
并承担相关损失和罚款。
第十一条:材料、设备供应的约定
、劳务承包人应在接到图纸后天内,向本项目部提供材料、设备、构配件供应计划,经确认后,
按计划要求的品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;如规格、型号、数量不符合要求时,应在验收时提出,项目经理负责处理。
、劳务承包人应妥善保管、合理使用公司供应的材料、设备。因保管不善而发生丢失、损坏的劳务承包人应按数赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
、劳务承包人设专人向项目部保管办理施工材料限额领料手续。
进场材料验收,装卸工作由劳务队负责。
、劳务承包人应严格按照项目部提供的质量要求和配合比施工。施工中用料浪费及不合理的超出现额部分,由劳务队承担,
必须在施工中使用材料,做到活完料尽,保持现场整洁,否则根据情节给予处罚。
、大型工具项目部负责提供保证使用需要,
劳务队负责日常维护、保养、使用,并填写运转记录、领设备用时填写,并报项目部及公司备案;
大型机械由公司指定专人负责维修。
、需用周转、低值易耗材料填写,具体消耗指标公司另行规定。
、劳务机械操作手,特殊工种应持证上岗操作,
无证上岗造成的一切后廉政作文果由劳务承包人承担。
第十三条:现场管理规定
、劳务人员要求严格遵守现场各项管理制度,在项目部的统一领导下组织施工,有关计划进度、材料供应等工作应密切配合,
保证施工顺利进行。
、劳务队负责人对操作人员落实三级安全教育,进行遵纪守法安全生产的日常检查,教育操作人员爱护公物,
严禁偷拿现场用料及机具,如违反现场制度和有不法行为,项目部有权采取必要措施,
劳务队应承担法律责任,并负责赔偿经济损失,操作人员要遵守施工现场制度,不允许外来人员出入现场和住宿。
第十四条:关于工程质量及验收的约定
、分项、分部、单位工程质量一次验收合格率%。
、达不到验评标准时,项目部要求劳务队返工,劳务队应无条件按项目部要求的时间返工,
直到符合验收标准,
造成的一切经济损失由劳务队承担。
、犹豫项目部技术人员指挥失误而造成的返工由项目部负责承担一切经济损失。
第十五条:有关安全生产及防护的约定
、劳务承包人在施工过程中应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》等有关法律规定和项目管理制度的安全要求。
、劳务承包人应在开工前天内以书面形式通知项目管理人,并提出相应的安全防护措施,经公司质安部、项目管理人、总共认可后实施,由公司承担安全防护措施费用。
、劳务承包人应对施工安全条件进行检查,
有权停止不符合安全施工条件的作业,拒绝违章指挥,并要求项目部承担由此造成的损失。
、由于操作人员在施工过程中违反有关安全操作规程,及不正确使用安全防护用品导致发生重大伤亡事故,
由此引发的一切经济损失的和法律责任全部由劳务分包人承担。
、施工过程中,操作人员因违反消防条例和法规造成大的火灾事故,由劳务队自行负全责,给工地造成经济损失的应赔偿。
、劳务承包人必须负责管理好自己下属人员,不得在工地打架、闹事,没发生一次,罚款元,情节严重的送当地公安部门处理。
第十六条:项目经理与劳务对的日常调配
、劳务承包人,负责现场劳务队的日常调配。
难忘的相识瞬间作文、劳务对指派现场施工员(质检员)配合项目部搞好技术工作,做好班组自检、互检工作。
、劳务队应落实管理员一名,负责劳务队工具的领发、保管及日常限额领料并办理手续。
、劳务队负责人、现场施工员、专业班组长应参加项目部组织的各项检查、考核工作、周生产例会及班前交底会和班后碰头会,并贯彻落实。
、对工期、质量、使用功能有影响的专业班组的选择,劳务队应报项目部审核确认。
、材料节约部分,文明施工,质量,进度奖励部门由劳务队和项目部:共同分享。
第十七条:工程变更
、施工中发生对原施工内容进行变更,
由项目经理提前三天以书面形式向劳务承包人发出变更通知,并提出变更的相应图纸和说明,劳务承包人按照项目经理发出的变更通知及有关要求,
进行下列需要的变更:
()更改工程相关部分的标高、轴线、位置和尺寸;
()增减合同中约定的工程量;
()改变有关的施工时间和顺序;
()其他有关工程变更的附加工作。犹豫变更而发生的增减工程量,经计算报酬单项施工项目在元以内(含元)不予调整总价。劳务承包人自身原因导致的工程变更,无权要求追加劳务报酬,
并承担由此造成的一切损失,
且工期不予顺延。
第十八条:违约责任
、承包人若不能按期保质保量完工,应承担违约责任并赔偿因此给甲方造成的损失。
、在项目部材料供应及水电正常的情况下,由于劳务队原因逾期竣工,每逾期一天,劳务队应承担公司的元的违约金,业主要求提前竣工,
应做好经济签证,按实际发生支付赶工措施费(不可抗力造成的延误除外)。
、如劳务分包人就本合同的履行有异议,双方应协商解决,在协商一致变更合同之前,应先履行原合同,
如劳务分包人拒不履行原合同,
应承担违约责任,项工程承包人支付工程总价款%的违约金。
、劳务分包人施工质量不符合本合同的质量保准,应无偿返工,维修至合格标准,公司造成损失的,向公司支付总价款%的违约金。
、劳务承包人应妥善保管、维护项目部所有的机械设备工具,安全用品。如造成损失按照损失程度给予赔偿。
、项目部做好成本预算和实际发生额,按月或按进度进行考核,
未能完成“项目管理目标责任书”,由项目部和劳务队分别承担各自责任。
第十九条:其他约定:
第二十条:合同份数本合同一式四份,工程承包人持三份,
劳务队持一份,双方签字盖章之日生效。
工程承包方(盖章):____________劳务承包方(盖章):________________
授权代表(盖章):________________身份证号码:_____________________
____年____月____日________年____月____日
劳务承包合同
劳务发包方:(以下简称甲方)
劳务承包方:(以下简称乙方)
根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同,
双方自愿接受合同条款的约束。
一、工程名称:;
二、工程地点:;
三、承包方式:承包方式按照以下第种方式:
()包死价总价合计元(大写:元整);
()按照施工面积计算每平方元,实际面积按照竣工验收实际测量的面积计算;
()其他方式:
;
四、承包范围:包括但不限于以下内容的劳务部分:
();
();
();
();
五、合同价款
合同价款为以下第种:
()包工包料
()单包工
();
六、工期
()本工程年月日开工,
年月日前完成,
总工期天(含各类国定假期、雨天);
()非因乙方原因造成的工期延误,在获得甲方的书面认可后,工期相应顺延;
()因乙方原因导致工程未能按工期竣工的,每延期一天乙方应当向甲方支付元违约金,
并承担因此给甲方造成的材料、人工、机械、延迟履行赔偿等损失;
()因乙方原因导致工期超过天未完成的,本合同自动解除,甲方可自行需找施工队伍人员进行施工,且不免除第()项的违约金和赔偿义务;
()因工程发包方或者其他非甲方过错导致工程停工或者延期的,甲方不予赔偿乙方停窝工损失。
七、劳务款支付
劳务款的支付按照以下第种方式:
()按照工程进度付款:
、施工至支付劳务款元;
、施工至支付劳务款元;
、施工至支付劳务款元;
、施工至支付劳务款元;
()按照时间付款:
、年月日支付劳务款元;
、年月日支付劳务款元;
、年月日支付劳务款元;
、年月日支付劳务款元;
()其他方式:
八、竣工验收及质量维修
、本工程约定质量标准为达到国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准,并经甲方书面确认。
、施工过程中,
甲方管理人员按规定进行检查并有权要求乙方对未满足要求的部位进行返工。凡因乙方施工质量原因造成的返工,
工期不予以顺延,所有费用均由乙方负担,并承担由此引起的建设单位对甲方工期的违约罚金。在施工中,
如果乙方未按照甲方整改通知书按时整改,在质量检查中每发生一次不合格检查乙方按照元/项向甲方支付违约金。
、若乙方质量不合格质量事故,乙方除了应在甲方规定的时间内全面返修达到质量验收标准外,还应承担返修发生的全部费用。
、发生质量问题后,在甲方通知乙方后日内乙方必须安排人员进行维修并在日内维修完毕,每延期一天支付违约金元;
、本工程保修贰年,从工程竣工验收合格之日起计算。
九、安全文明施工
、乙方必须遵守当地政府主管部门文明施工有关规定,
按甲方要求对工人实行标准化管理,做到室内、外整洁、统一规范;
、乙方必须保持施工现场及宿舍区整洁,无垃圾和污水,并搞好保卫和防火、防盗、防爆、防哄抢工作。
乙方不得带女眷和小孩在生活区入住,如发现处以/人。次的罚款;
、乙方必须在施工过程中做到工完场清,
料具工具堆放整齐,按甲方文施工有关规定组织施工,使施工现场达到文明施工的要求;
、乙方文明施工工作内容:抓现场材料管理,
施工中做到工完场清,及时清理杂物;
施工区域当日落地灰当日清,施工区域保持清洁;以及不限于上述可能发生的文明施工工作。
如乙方未按要求作好此部分工作,甲方另行安排人员清理,所发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除;
、因乙方未能妥善保管造成材料损失的,乙方应当按照材料价值的%进行赔偿。
十、人员要求及管理
、甲方现场负责人:,联系方式:,除甲方本公司及现场负责人外,甲方其他工作人员无权进行工程结算、质量验收、工程变更等事项;
、乙方现场负责人:,
联系方式:,乙方委托他人与甲方对接的,
应当出具授权委托书。
、乙方的所有人员,未经甲方的同意,不得以索要工程价款等名义,
擅自进入总包、监理、甲方办公区或工程现场妨碍总包、监理、甲方人员正常办公,或影响正常施工,如出现上述情况乙方应当按照
元/人/次向甲方支付违约金。
、乙方应当保证其雇佣人员按照安全施工标准进行施工,为雇员购买商业保险并按时支付工资,
乙方雇员发生安全事故或未支付工资导致雇员向甲方起诉仲裁追偿的,
甲方有权向乙方追偿。
十一、争议解决
、所有因乙方违约发生的违约金、罚款,
甲方可在履约保证金或任何支付乙方的款项中扣除,
且无需乙方的签认;
、因乙方违约,甲方终止合同的,
乙方需在接到甲方书面通知后天内,无条件清退出施工现场。逾期不退场的,须向甲方支付
元/天的逾期退场违约金,场内设备、材料视为乙方丢弃,
任由甲方处理;乙方已经完成的工程量,于乙方退场后,甲乙双方办理结算手续,
工程质量合格的,
按实际完成工程量的%计算,
不合格的不计算。经双方确认后天内付清。同时没收乙方交纳的全部履约保证金。
、双方在合同履行中发生争议的,
可协商解决,协商不成的,双方均可向人民法院提起诉讼。
十二、其他
本合同自双方签章之日起生效,
发生变更的必须以书面变更合同进行,本合同一式份,甲乙双方执壹份。
甲方(盖章):乙方(签字盖章):
负责人(签字):负责人(签字):
日期:年月日日期:年月日
甲方:__________________
乙方:__________________
依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,
甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条工程概况工程名称:______________工程地点:______________
第二条工程承包范围工程承包形式为大清包工程。由基础垫层清理土方开始至工程完工交付使用清理保洁完成,按施工图纸及图纸会审、甲方通知(除室外塑钢门窗制作、安装,防水施工,有线电视、电话、可视对讲安装、但包括弱电预埋、屋顶太阳能系统、入户门安装的全部人工费,
机械费,
周转材料费,二次倒运费,
材料装卸费,安全生产、文明施工费用。防盗护栏外加工归甲方。
各种管道进户散水外
.米以内归乙方施工。配电总配电箱下口以内归乙方施工。楼梯护栏归乙方焊制加工。
由甲方安排施工的单项工程乙方必须积极配合施工。工程大致做法,地下一层,
地上六层,砖混结构住宅楼。
、
、
、
、
、
、
、
、
、楼桩以上承台及筏板;
外装贴保温板,一层窗台下外墙面砖,以上外墙涂料;内装墙面抹灰,顶棚找平及墙面刮白水泥腻子两道,
厨房、卫生间内墙面砖;
地下室、楼梯间水泥地面;厨房、卫生间地面面砖;及水暖、电安工程;详细做法按施工图纸、图纸会审、甲方通知、工程洽商、设计变更等。
第三条工程工期
。计划开工日期:________年____月____日,
计划完工日期:________年____月____日,总日历天数天;
。主要节点工期:主体封顶天,装修天_
。乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到优良工程
第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
。本合同;
。本合同附件;
。本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;
注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,
按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范
第七条甲方责任和义务
。负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,
实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
。负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,
协调现场工作关系。
。根据工程情况要求乙方增减施工人数,
满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
。及时提供由甲方供应的沙子、碎石、水泥、钢材、商品混凝土、混凝土空心条板、室内门、室内门框、砖、装修材料、水暖电安装材料等施工材料,水、电费。
。按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
。统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用电。
。协助乙方办理现场施工人员出入证件,
其费用由乙方自理。
。施工用水甲方部置水管到现场,阀门以下由乙方负责;施工用电甲方布置到二级配电箱上口,三级箱及开关箱、电缆由乙方负责。
。现场施工工人的工资发放由乙方造册、制表,甲方负责监督工人的工资资金使用情况及实际发放情况,
工人签字后的工资表报甲方一份备案。手续不齐全停止下次工程款的拨付。
。甲方使用乙方清工按每市场价格实际情况支付,下次甲方拨款时支付。
第八条乙方责任和义务
。遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
。严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,
确保工程质量达到约定的标准,
对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),
合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
。应按要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。
技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到%
。服从甲方和业主的监督、检查、管理;
接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理,
接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
。做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:
。按甲方统一规划堆放材料、机具;
妥善保管、合理使用甲方提供的材料。
。按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
。为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品)。乙方工人住宿的床具由乙方负责。
。进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;
禁止岁以下的未成年人和岁以上的老人及体弱病残人员;架子工种不得超过岁;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
。甲方在资金暂时不到位,
业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。
。乙方负责绑丝、铅丝、电焊条、拉片,
螺栓管,各种气体等全部低值易耗品采购及费用。
。乙方提前天向甲方上报材料计划,以给甲方采购材料的时间,如提供材料计划不及时,
造成窝工,
乙方自负。
。乙方不得将本工程转包给他人,必须由乙方承包作业。否则乙方将依法承担责任。
。乙方在签订合同时,必须提供企业资质证书、营业执照、安全资质、管理人员的花名册,以上证件加盖乙方公章,
甲方存留。乙方需将其劳务人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、身份证号码)及身份证复印件、特殊工种复印件,一并作为本合同附件。
。劳动保证金由乙方支付,退回后返回乙方。
第九条环境保护、安全生产和文明施工
。甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,
使其体系有效运行。
。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,
采取必要的安全防护措施,
消除事故隐患,确保安全生产;
随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,
同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
。乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,
做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
加强现场管理,采取一切适当的措施,
保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和
第三方财产造成损害和妨碍。
第十条材料、设备供应与管理
。甲方提供给乙方使用的材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。
。乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);
因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。
分成。
第十一条承包方式、价格及包含的内容
。承包方式及单价。承包方式为大清包,承包价格平方米,包括地下室面积其他按国家规定规定执行。
承包价格不包含税款。
。承包价格所包含的内容:承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;
劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);
安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
。劳务承包人委派的合同价款收取负责人为,身份证号码:职务:长期联系电话:家庭住址:
。劳务承包人委派的担任住工地履行本合同的负责人为,职务项目经理,电话号码:身份证号码:。委托权限:负责唐山公司棚户区改造工程化工小区楼的施工及相关结算事宜。
。本合同单价为一次包死价格,
在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
第十二条结算办法及付款方式
。每月____日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,
次月____日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
。甲方不预付乙方生活费用,
劳务承包费用按月支付,工程付款节点地下室现浇顶混凝土浇筑完,三层现浇顶浇筑完成,主体封顶,外装修完成,
工程全部完工。工程竣工验收付款到%,留%质量保证金无质量问题达到合同要求后由竣工验收之日起开始记时,保修期满,
三个月内付无息保修金,付款时间为业主付款后,
支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%。
第十三条施工验收
。乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;
甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,
并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,
不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
。乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内
第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合
第三方工作的费用另外协商)
第十四条工程保修
。保修范围、期限:_____
。保修期间,
乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。
。工程质量保修金%,
工程竣工验收(以竣工验收单)为准,
开始计算工程保修期,保修期________年,过保修期后如无质量问题三个月内无息返还工程质量保修金。
第十五条保险
。乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,
并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
。保险事故发生时,
甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
。甲、乙签订安全生产协议书。
第十六条争议
。甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
。发生争议后,除非出现下列情况,
双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;
。单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
。调解要求停止合同工作,
且为双方接受;
。仲裁机构要求停止合同工作;
。法院要求停止合同工作。
第十七条合同履约保证金
。乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。
。合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,如:工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,
农忙季节的人员数量,支付农民工资,遵纪守法等。
若达不到以上内容所规定的要求,
则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成损失。
。本工程完工后,
乙方按双方所签订合同的内容完成,
经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在____月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。
第十八条不可抗力
。不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,
当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。
。不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,
并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽量减少损失,甲方应协助乙方采取措施。
。因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
第十九条合同解除
。如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,
可以解除合同。
。因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第二十条合同终止双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;
乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;
保修期满未发生质量问题,
本合同即告终止。
第二十一条合同份数本合同一式份,甲方份;乙方份。
第二十二条补充条款________________________
第二十三条合同生效本合同双方约定_______后生效。
甲方(公章):_________________乙方(公章):_________
合同签订时间:______________合同签订地点:______________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)按照《民法典》,《中华人民共和国违筑法》,
《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。
行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守):
一、工程概况:
、工程名称:西南信息工程。
、工程地址:
、建筑面积:
、平方米
、结构类型:框架
、工程造价:
二、承包方式:承包方(乙方)对西南信息工程项目劳务人工费总承包。
三、承包范围:本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,
模板工,泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电,消防,
门窗安装,油漆,
涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架,防水及外墙面隔热保温等工程)
四、承包工期:
、开工时间:_年____月____日(以双方确定的开工报告为准)
、竣工时间:_年____月____日
五、费用标准:
、劳务费按实际施工建筑面积─、以上每平方米元(结算单价:框架每平方计算,
砖砌体内外墙抹灰及面砖,楼地坪按每平方米为元)
、甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。
、工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币元以内,
甲方不另外补份,变更量在元以上,甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。
六、工程质量在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标准。
七、履行保证金及劳务人工费及支付:
、乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。
、甲方在工程主体封顶____日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。
、本工程主体框架结构到五层楼面完,
甲方按总价的%支付乙方劳务费,以每本月____日进行工程量的结算,次月____日内支付%人工工资。
、该现场除合同包干外的另外用工,每日平均元,
技工为每日元。
、甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。
、工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。
八、甲、乙方的职责:
、乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝,
元钉铅丝,”其余均由甲方负责。
、甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房,
食堂的设备及锅具。
、乙方提供甲方现场管理人员工作用餐。
九、由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币元。
十、现场安全:
、现场按甲方要求,
乙方人员应遵守现场的规章制度,
做到安全生产、文明施工。
、乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙自行负责。
甲方:乙方:负责人:负责人:电话:电话:_年____月____日_年____月____日
甲方(发包单位):
乙方(承包单位):
根据《中华人民共和国》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,
遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,
签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容、性质及数量:
四、工程工期:
五、工程质量要求:
六、工程造价:
七、工程承包方式及取费标准:
八、工程价款的拨付及结算方式:
九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。
其中:
十、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算:
、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,
严格遵守安全制度,
落实安全措施,确保施工安全。
、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,
确保工程质量达到约定的要求。
、工程工期:
、文明施工:加强施工现场管理,
严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
十一、甲方责任:
、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的‘指导、监管。
、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
十二、乙方责任:
、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。
、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
、严格执行安全协议书中的规定,
落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
、按国家和市的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。
()乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
()乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
、乙方应加强对劳务作业人员的管理,
自觉遵守各项管理规定。
十三、双方协议工价如下:
分部分项
工程名称单位名称人工基价
(元)经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除备注
质量工期文明施工
十四、甲、乙双方在签订本合同时,必须同时签订下列合同附件。
下列附件与本合同具有同等的法律效力。
、安全生产协议书;
、治安、保卫、防火等协议书。
十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项,可另行约定。
十六、违约责任:
、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
()甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时,
应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率,并按拖欠金额量向乙方支付每日‰的违约金;
()甲方不履行或不按合同约定履行义务时,应向乙方支付违约金元,
甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,
并顺延延误的乙方工作时间。
、当发生下列情况之一时,
乙方应承担违约责任:
()乙方因自身原因延期交工的,
每延误一日,应向甲方支付元的违约金;
()乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求,但能够达到国家规定的最低标准时,
乙方应向甲方支付元的违约金;
()乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付元的违约金,乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,
违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十七、本工程甲方委派同志为现场负责人,乙方委派同志为现场负责人,
共同负责履行本合同的各项约定。
十八、争议:
甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,
可向工程所在地法院提起诉讼。
十九、本合同自签定后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
二十、本合同未尽事宜,
甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份,双方各执壹份,另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。
本合同副本份,甲方执份,
乙方执份。
甲方(合同章):乙方(合同章):
日期:日期:
甲方(发包单位):
乙方(承包单位):
根据《中华人民共和国》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,
遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,
签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容、性质及数量:
四、工程工期:
五、工程质量要求:
六、工程造价:
七、工程承包方式及取费标准:
八、工程价款的拨付及结算方式:
九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料,
其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。
十、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算:
、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,
确保施工安全。
、工程质量:坚持工程质量标准,
严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。
、工程工期:
、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
十一、甲方责任:
、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,
做好日常监管工作。
、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
、按照合同约定,
按时足额向乙方支付工程款。
十二、乙方责任:
、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,
精心组织施工。
、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,
每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
、按国家和市的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。
()乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
()乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。
十三、双方协议工价如下:
经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除。
十四、甲、乙双方在签订本合同时,必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。
、安全生产协议书;
、治安、保卫、防火等协议书。
十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项,可另行约定。
十六、违约责任:
、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
()甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时,
应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率,并按拖欠金额量向乙方支付每日‰的违约金;
()甲方不履行或不按合同约定履行义务时,
应向乙方支付违约金元,甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,
并顺延延误的乙方工作时间。
、当发生下列情况之一时,
乙方应承担违约责任:
()乙方因自身原因延期交工的。,每延误一日,应向甲方支付元的违约金;
()乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求,但能够达到国家规定的最低标准时,
乙方应向甲方支付元的违约金;
()乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付元的违约金,乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十七、本工程甲方委派同志为现场负责人,
乙方委派同志为现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。
十八、争议:
甲、乙双方在履行本合同时发生争议,
可自行协商解决。如协商不成的,
可向工程所在地法院提起诉讼。
十九、本合同自签定后即生效,
至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
二十、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。
本合同正本壹式叁份,双方各执壹份,另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。本合同副本份,甲方执份,
乙方执份。
甲方(合同章):乙方(合同章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
电话:电话:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
年月日年月日
简称甲方:
简称乙方:
甲方将湖南省城步县牛排山风电厂升压站主体劳务工程承包给谭少军修建,为了明确与确保双方的责任、权、利,经双方共同磋商,
特拟定并达成以下条款,
望双方共同遵守合同。
一、工程名称:
湖南省城步县风电厂升压站
二、工程地点:
城步县牛排山
三、工程日期:
______年______月______日———______年______月______日
四、承包方式:
清包主体劳务
五、劳务单价:
、房建主体按建筑面积计算每平方米元
、基础以下工程劳务工资,浇混凝土每立方元
、扎钢筋元/吨,模板按展模面积元/平方
、外脚手架元每平方(按外围面积算);浇地坪元每平方;
雨蓬按实际完成工程量,价格参照基础工价计算。
、计时工资:大工元/天;小工元/天
六、工作内容:
本劳务工程只含房建主体劳务清包,
和内、外墙搓砂打底。不含水电和装饰、粘贴、盖瓦工程及机械设备安装工程。
七、甲方责任:
、负责工地上的三通一平,确保乙方施工中原材料使用
、乙方在进场前将各种机具、塔吊、搅拌机,及钢筋加工机具、小型台式锯料机,
等机具安装到工地。
、确保乙方在施工中的顺利进行,并做好周边协调工作
、确保民工的’生活费和劳务工资
、若发生民工停工待料,
按民工实际出勤率补发工资
八、乙方责任:
、严格按图施工,精心制作,做到不浪费原材料
、安生生产,文明施工,
杜绝工伤事故发生
、施工中经常检查各部位的安全隐患,
并确保工程质量
、工程场地做到整洁、文明、杜绝乱堆、乱放
九、付款方法:
、乙方进场个星期后,甲方预支乙方民工生活费
、每月月底计量一次,下月号前预付民工工资,
因春节临近,春节时不拖欠民工工资,
春节后按月进度完成工程量的%预付工资,以此类推,
全部工程完工后,剩余的%天内一次性付清。
十、未尽事宜双方另外协商解决:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
甲方:______________
乙方:______________
兹有乙方承包甲方包装、装车、回料、散装糸统、设备润滑、环境卫生等
项目,
根据《中华人民共和国民法典》、有关规定,按照平等、自愿、协商一致的原则,双方签定劳务项目承包合同如下:
一、劳务承包项目:包装、装车、回料、散装糸统、设备润滑、安全管理、环境卫生等。
二、承包期限:________年____月至________年____月。
三、承包费用:包装、装车以每月实际包装量每盹_______元吨结算劳务费,回料每月_______元,散灰装车按每月_______元。
四、承包费支付方式:乙方必须按甲方要求进行工作,
甲方以现金按月向乙方支付承包费用。
五、甲方提供条件:甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。
六、承包期内乙方的职责、任务和要求:
(一)、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方管理规定和各项规章制度,
爱护甲方的公共财物和设施及环境。
(二)、在承包期内,
对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇,由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、由于违章操作、不服从指挥造成的工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。
(三)、具体职责、任务和要求:;每天根据公司发货室提供的装票据、吨位、品种库号等由包装负责人安排包装人员进行包装,
严禁混包、漏包、多装、少装,
所装货物必须码放规范、整齐;严禁无票装车或先装车后开票的现象发生。每日由包装负责人对包装称重系统进行校验,确保袋重合格。
;包装物由包装负责人到分厂领用,每次领用后办理出库手续,并建立台帐,
每日据实核对包装物的使用量和破损数量,
每月底根据袋装水泥产品的实际发出数、破损袋数与领用数进行核对,如有不符,查明原因,及时处理。;
包负责人在每天包装工作完成后,
必须将发货票椐统计汇总后交到分厂核算员处登记保管。;实行包干工资,包装人员不得以任何理由拖廷每日包装量,
必须严格按每日公司发货室开出的数量足额包装。
以上由于人为因素造成的各项经济损失匀由乙方承担。
七、合同的变更、解除或终止:本合同已经双方认真研究,慎重考虑而达成一致,均必须共同遵守,
需要变更、解除或终止,必须经双方协商并一致同意,未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。
八、违约责任:
(一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按承包费的%向乙方支付滞纳金。
(二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责,完成任务,甲方有权要求乙方从新整改,如整改无效,
甲方有权按不底于承包费总额的%扣减当月承包费。
(三)、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的,由乙方照价赔偿。
(四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的,各自向对方按合同期内承包费总额的%支付赔偿金。
九、未尽事宜:其它未尽事宜由双方共同协商,签定补充条款作为本合同附件,具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的,
以国家法律、法规为准。
十、本合同一式四份,
甲、乙双方各持一份;
甲方存档一份;财务部门备案一份。
甲方负责人签字:_____________
_________年________月_______日
乙方负责人签字(印鉴):_______
住址:_________________________
身份证件号码:_________________
__________年________月__________日
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合本工程的具体情况,
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,同意订立本合同,并共同守信合同各项条款。
第一部分劳务范围及内容
.劳务工程名称:
.劳务工程地点:
.合同所规定的分项、分部、单位及整个建设项目所包含的工程施工图及后续变更所示全部工作内容,
实施完成并养护所承建之工程。
第二部分劳务承包方式
.本合同以综合单价承包,综合单价见附表《劳务承包项目及单价一览表》。
.乙方完全清楚并承认甲方与业主所签订的合同和本合同文件的约束,
并以此完成所承包工程的实施、完工和养护,
承担全部责任,
按期、优质完成本合同工程。
.乙方须无条件服从甲方施工现场管理制度及管理办法。
第三部分劳务承包单价及价款
.本合同总价为:$:一劳务承包项目及单价一览表。最终以实际完成工程量按实结算。
.乙方不得以任何理由要求增加单价,
本工程在施工中不产生任何计时工。如有增加项目,由甲乙双方协定单价,另行签定补充协议。
.本合同单价包括为实施和完成合同工程所需的劳务、机械、现场管理等相关费用及保修期内缺陷修复所发生的一切费用,
其单价已明确的费用,不作任何调整。
.合同条款所规定的全部费用已被计入已有标价的工程量清单之中,无清单支付号的项目其费用均已包含在清单相关细目单价中,
不再另行计量与支付。
.乙方不得拒绝任何增加工程或工程变更,否则甲方有权委托第三方完成该项增加工程或工程变更,
且按实际发生费用的两倍从乙方的工程款中扣除,乙方不得有异议。
变更项目增加费用在合同中有单价的执行合同单价,
新增项目合同中没有单价的,由甲乙双方协商确定其单价。
第四部分劳务承包数量
劳务承包数量在施工图设计范围内以实际完成数量为准。变更设计增减的工程数量以甲方项目负责人、施工负责人、质检工程师、计划合同负责人和现场技术负责人共同核实签字的数量为准。
第五部分劳务承包期限
.开工日期:年月日(开工时间以甲方发出的书面开工令为准);
竣工日期:年月日;
合同工期日历天。保修期年,缺陷责任期和保修期按主合同要求执行,
除本合同另有约定外,该工期双方不得任意调整。
.遇下列情况之一,经甲方项目经理签证后,
工期相应顺延,并用书面形式确定顺延工期。
.。由甲方负责供应的材料、设备、构配件、成品或半成品未能保证施工需要而影响施工进度。
.。因甲方提供技术资料或进行技术交底不及时,
以及因设计变更未及时批复而影响正常施工。
.。不可抗力的其它因素。
第六部分劳务费的计量支付
.甲方不向乙方支付预付款。
.乙方每月日之前向甲方上报当月工程量经甲方核定签字认可后,甲方在收到付款后日内付给乙方工程进度的﹪工程款,工程完工验收合格后,
付到总工程款的%,工程竣工验收后并交付业主,
经工程最终结算审计完成后,支付至结算价的%,尾款为最终审计结算价的%,作为质量保证金。
.甲方项目部由现场技术负责人按照乙方上报资料和本合同第四部分规定填制工程数量计算单。
.根据完成工程数量计算单,由甲方项目部负责人,技术部门、质检部门、施工队负责人共同参与进行现场验工,
确定计价数量。所参与人员均要在已确定的数量计算单上签字认可后交成控部。
.成控部根据劳务承包合同;
完成实物工程量计算单;业主设计变更通知或经业主批准的变更设计签证;
已履行签证的原始技术资料、试验资料等编制验工计价表,经双方负责人签认后,交公司财务部门审核,审核通过支付款项。
.每月计价,
乙方应积极给予配合,凡因乙方责任造成当月甲方不能对其进行计价,顺延下月,由此引起乙方资金周转困难等问题,
均由乙方自行负责。
.甲方项目部财务部门每月凭正式生效的计价表,
按甲方规定程序支付乙方劳务费用。当甲方资金暂不到位时,乙方应保证正常施工天,否则,其后果由乙方负责。
第七部分工程质量
.指派负责合同履行及与业主总包方、监理和设计单位等的协调(乙方有义务协助协调相关工作)。按要求组织施工,保质、保量、保安全、按工期完成施工任务。
.指派负责履行合同,
组织施工及提供材料计划,保质,
保量,保安全。
按工期完成相应施工任务。
.本工程质量要求单位工程、分部、分项工程一次检查合格率%;验收合格率%;
优良率%以上。乙方的施工质量必须达到甲方要求的整体创优目标及企业质量目标。
.由甲方提供或甲方委托乙方代购的材料、设备、构配件、成品或半成品必须具有质量合格证,并经检验合格后方可用于本工程,
乙方对材料改变或代换必须经甲方项目总工程师同意并签发正式书面通知书后,乙方可用于本工程。
.隐蔽工程须经监理、甲方项目部现场技术负责人、质检站等有关人员验收合格后,
方可进行下道工序施工。
.乙方要精心施工,
加强质量控制,并按时完成本合同工程及其缺陷的修复。如果质量不符合要求,乙方必须返工修复,其费用由乙方自行承担。
乙方若发生工程质量低劣或质量缺陷等问题,
乙方必须承担因此造成的一切责任和经济损失,且合同工期不予顺延。
第八部分安全文明、环保施工
.乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度及业主的特殊要求等,
严格按照安全操作规程组织施工,做好持证上岗及岗前安全知识教育工作。
由此所造成的一切安全事故及费用赔偿均由乙方自行负责和承担。
.乙方要根据工程需要在施工现场配备必要的安全、文明施工设施和保护器材,如制作安全警示牌等,
并承担全部费用。要严格执行《建筑机械使用安全技术规范》(-)、《施工现场临时用电安全技术规范》(-)、《建筑工程施工现场供用安全技术规范》(-)、《建筑施工安全检查标准》(-)等国家、建设部交通部及驻地建设部门颁发的有关安全生产的法律、法规、规定。
.乙方必须设专职安全员,负责施工现场的安全文明检查工作,保障施工现场安全。
特殊工种要以通过专业培训,持证上岗。否则,乙方自行承担由此所造成的一切后果和损失。
.乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品,
并进行人身保险,保险费用由甲方承担。
.乙方在进行作业时,应严格遵守经监理批准的作业方案和操作规程。对所有的人身、工程本体采取保护措施,
并对由于作业造成的任何人身伤亡(包括第三者)以及对工程本体的损失承担全部责任和损失费用。
.乙方施工前应制定安全措施,对劳务人员进行安全教育,施工中必须严格遵守安全操作规程,
确保施工安全。
.乙方应熟悉和遵守环境保护法:在整个施工过程中,采取有效的防尘、防暴等手段,遵守《中华人民共和国环境噪音污染防治法》和《工业企业噪声卫生标准》,维护附近居民用水、农田浇灌、生产生活用电、通讯等管线的正常使用。
对交工前及缺陷责任期内负责养护和现场清理。由于乙方未能按上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由乙方自行承担。
.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定,乙方应自行负责投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作,并承担由此而发生的所有费用。
第九部分材料、设备的供应
.由甲方供应的材料,乙方应提前十天向甲方项目部提出书面申请计划,甲方项目部根据乙方计划、工程进度及定额标准向乙方供应,乙方负责到场材料的装卸及场内二次搬运,材料经双方点验签证后,
由乙方保管使用,其中属于乙方的材料费用如需甲方代购应在乙方每月计价支付款项中扣除。
.甲方供应的材料从领料点至现场的运杂费已包含在劳务承包单价里,
火工品货源由甲方项目部监督乙方购买,严禁乙方自造或从其它处购买,
否则,由此而引起的一切后果乙方自负,乙方对使用的火工品每天要进行签证,实际使用数量加剩余数量要等于领料数量。
乙方火工品使用情况要报甲方登记。
.统供材料按图纸设计数量加损耗供给,
主材损耗小于%,辅材损耗小于%,超出部分由乙方负责;
对统供材料乙方不得擅自购买,否则甲方将按定额需用量进行扣除。
第十部分临时工程
.甲方负责提供动力电及变压器(包括配电柜),配电柜以外的用电设施由乙方自行负责,电费及电路损耗由甲方按实际使用数量和金额自行负担。
甲方提供的工程用电只包括合同工程正常需求量。
第十一部分甲方责任
.负责对业主、监理方开展工作,并对乙方施工工程的质量、安全、进度、文明施工及环境保护等进行全方位检查、监督。
.编制实施性施工组织设计,绘制施工图纸,负责技术管理,
控制性施工测量、编制竣工文件。
.在施工前对乙方进行技术交底和安全教育。
.下达施工进度计划,并对计划的执行情况进行检查、评比、奖罚兑现。按合同约定及时限额供应材料,负责工程试验、检验及资料的填报签认。
.指定现场管理人员和工程技术人员,
负责施工作业技术指导和工程质量过程控制与监督。
.向乙方提供文明宣传标准及内容,监督乙方劳务人员按现行行业施工管理规范进行文明施工和安全施工。
.负责对乙方劳务费进行计量支付。
第十二部分乙方责任
.按甲方实施性施工组织设计提供劳务、施工必备工具和机械设备,
并编制相关人员及机械设备清单。接到甲方通知之日起日内按清单编制全部内容,到达施工现场并能正式施工,
实施本合同施工作业。如果乙方上述人员和机具设备在施工过程中需要发生变动,乙方应提前日书面通知甲方项目部,并征得甲方项目经理同意后方可变动。
否则视为乙方违约,
乙方需向甲方支付总劳务费%的违约金。
.负责施工场地的平整、施工界内的用水、用电、施工便道等临时设施、生活设施、库房的修建及材料存放设施费用。自行承担其所有施工人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁等费用。
.开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备、半成品需求计划、用水、用电计划。按本合同文件的规定,
精心组织、科学安排,对工程进行施工和维护,并负责保修期内的缺陷修复工作。
.尊重监理,
信守合同,维护甲方信誉,服从甲方项目部的领导和监督检查。
.遵守国家有关法律、法规和乡规民约,做好与周边村民、单位的协调工作,
因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的追究等,由乙方自行处理并承担其损失。
.在本项工程中,
业主对甲方的具体要求以及甲方向业主的承诺,对乙方仍具有同样的制约作用,乙方必须无条件接受和执行。
.施工现场要按甲方文明施工和安全标准工地的要求管理,保护好甲方设置的测量用桩,
遵守有关环境保护的法律法规,对农田、鱼塘、道路、河流现状等造成的环境污染负责处理并承担全额费用。
.做好施工现场地下电缆和邻近建筑物、构造物的保护工作,否则,由此造成的损失乙方负责赔偿。
.认真填写工程日志簿及施工基础资料,按程序要求向甲方报检。
.乙方不得拖欠民工工资,若因此而造成通报和处罚均由乙方承担。
.负责施工放样、试验的取样送样,
及时配合甲方办理。
.乙方须自行完成本合同规定的劳务内容,不得将所承包的劳务内容进行转让;
在施工过程中,不得偷工减料,不得倒卖或挪用甲方供应的材料、设备、构配件、成品、半成品。
.租用甲方的设备、料具必须完好归还,
如发生损坏,要负责修复,不能修复或修复达不到要求的,要负责按原价赔偿。
.施工过程中,乙方与其他单位或个人以及乙方所属人员发生的债权、债务及治安等问题均由乙方负责,甲方不负任何连带责任。
.遵守执行甲方为加强施工管理统一制定的管理制度及措施,
遵守社会治安管理的有关规定。
.负责对现场材料及已安装完的成品设置相应的保护措施并承担费用。
.钢架龙骨安装和刷漆责用均包含在安装费中。
第十三部分缺陷责任期
.本工程缺陷责任期为年,从业主签发交工证书之日算起。
.保修期间乙方提供劳务所完成的工程出现质量问题,由乙方负责修复,费用由乙方承担;
如乙方在接到甲方返修通知(书面或口头通知)三天内尚未进行返修时,
甲方可委托其他单位或人员修复,发生的费用从乙方的质量保证金中扣除,
不足部分由乙方另行支付,超过保修期后,如仍发生因乙方原因造成的质量责任事故,则乙方必须承担由此造成的经济损失和法律责任。
.保修期满后一个月内甲方项目部将剩余的质量保证金退还乙方。
第十四部分违约责任
.因甲方原因造成本合同未能按合同工期完成,
工期给予顺延。
.乙方未能按合同约定的工期完工,且未经甲方项目经理书面同意延期,每延期一天,乙方向甲方支付总劳务费千分之一的违约金。
.乙方的生产要素不能满足本工程的需要时,甲方有权向乙方下达限期整改令。逾期未整改或整改未达到甲方要求时,甲方有权终止合同,乙方应在接到甲方终止合同通知之日起三天内将人员、机具设备撤离现场,
否则乙方承担由此发生的治安责任和经济责任及相关连带责任。
.乙方未经甲方同意,而将承包工程转包或再次分包他人的,
或向甲方有关人员、行贿而谋取不法利益的,甲方将取消承包合同,乙方应承担所造成的一切经济损失。
.若本项目工程在施工中连续天达不到业主的质量、安全、环保、进度要求且受到业主通报批评,并对甲方的声誉造成严重影响时,
甲方将有权无条件收回乙方施工权,由此造成的一切损失及相关连带责任均由乙方承担。
.乙方代购的材料不合格,甲方有权下达将不合格材料清除出现场的指令,其损失由乙方承担。
.乙方擅自倒卖、变卖或挪用甲方供应的材料,就倒卖、变卖或挪用部分的材料,
按供应价格的%向甲方支付违约金并承担相关连带责任,甲方并有权终止合同。
.隐蔽工程未经甲方项目部签证,
乙方擅自隐蔽,甲方有权要求重检,由此造成的损失和工期延误由乙方承担。
.乙方提供劳务所完成的工程质量不符合合同规定的质量要求时,必须返工直至符合标准;乙方拒不返工或返工后仍达不到标准,
甲方有权解除合同,并由乙方按合同总价的%向甲方支付违约金。
.因乙方违约致使合同终止,其履约保证金甲方一律不退还。
.本合同其他条款有约定的,按相应条款的规定办理。
第十五部分双方特别约定
.凡对工程数量、综合劳务单价、材料数量及工程总价款等的认定,
须有公司总经理签字方产生法律效力,甲方其余人员均为过程中的签认,不产生法律效力,亦不承担任何民事责任。
.因不可抗力而造成经济损失,甲乙双方各自承担其损失。
.业主对甲方各项要求同样适用于乙方。
第十六部分解决纠纷的办法
在合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成时,
可向甲方所在地的人民法院起诉。
第十七部分合同的变更与解除
.甲乙双方协商同意,可变更或解除合同。
.乙方擅自转让本合同,甲方有权解除合同。
.乙方未按本合同规定将劳务人员、机具设备组织到位,甲方有权解除合同。
.乙方连续次完不成甲方下达的单项工程进度计划任务,甲方有权解除合同。
第十八部分附则
.本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
.待乙方全部工程完工,甲方将乙方的全部款项付清后,本合同自行解除。.本合同一式陆份,
甲方四份,乙方二份。
.本合同签订后,甲乙双方如需提出补充或修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,
补充合同与本合同有同等法律效力。
.本合同附表:附表与合同有同等法律效力。
附表一:《劳务承包项目及单价一览表》
附表二:《现场原始结构尺寸图》
甲方:
乙方:
甲方代理人:
乙方代理人:
单位地址:
单位地址:
开户银行:
开户银行:
帐号:
甲方:中基建设工程有限责任公司(通江·丽都尚城)工程项目部
乙方:(劳务公司)
根据本工程具体特点,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,
双方就通江县通江·丽都尚城建筑工程劳务的人工费、文明施工、施工管理、设备机械费用等事项协商一致,订立本协议事书。
一、工程概况:
工程名称:通江县通江·丽都尚城··幢房屋建筑。
工程地点:通江县。
工程规模:#:层,#:层,
#:层,总建筑面积:约。
承包内容:施工图(含散水沟)以内劳务的人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用。
二、合同工期:
施工工期:年,即:
开工日期:__年月日。
竣工日期:__年月日。
除基础超深,
重大设计修改,人力不可抗因素及室外附属工程外,双方不得更改工期,若有发生事况所有必须甲方主管负责人签字认,
否则无效。
三、工程质量:
必须达到现行国家规范标准,质量等级为:力创优良,
必须合格。
并保证达到:()按设计施工图和甲方以及业主要求施工,施工行标准按《建筑工程施工质量统一验收标准》—_以及相关配套的现行国家规范标准;()分户检测合格:即房间几何尺寸、层高均符合设计,偏差值小于规定误差值;
()实体检测合格:即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼保护层厚度,偏差值小于规定误差值。
所完成工程质量不合格,
以及由于乙方使用材料引起后续施工出现质量问题的返工等,所有损失均由乙方承担。
四、承包内容:
、甲方职责:
①负责提供本程材料;
②负责监督管理乙方施工,以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作;
③负责审查支付乙方申报进度款所有工作;
、乙方职责:
负责本工程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务费用,除门窗、水电安装、保温层、防水层外,其余所有人工费、机械、文明施工、施工管理等费用,
即含以下列内容:
()施工图范围内所有设计内容施工人工劳务费用(含水电安装预埋费用);
()完成施工图所有设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料模具架料及其铺助材料自备,(机械设备如塔吊、提升机、搅拌机等;施工用具如钢筋、模工、水电工、砼工机具等;模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、安全网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯(施工操作工作面内)等);
()完成施工图范围内所有设计内容的安全文明施工管理和投入此项材料设备费用,即:①安全文明施工管理工作,如安全教育、专职安全员管理等;②安全保证措施的。人工、安全设施:如安全帽、安全带、安全网以及劳保用品等,其他项目施工涉及的安全设施、材料(如外架和架板高凳等)应无偿使用;
()负责本工程临设搭拆人工费用;
()负责本工程承包范围内的施工管理费用,即①施工组织工作安排;②指导工人按图施工,并检查其质量合格,
交验甲方以及监理或业主;③本工程按图施工抄平放线;④本施工内容以及相关安全文明施工管理,工程材料管理及保卫工作费用;
()负责本工程承包范围内的人员施工安全保险费用,应达到不记名万元保险金额,
承包范围内直接的、间接的(含提供安全设施所引起的)一切安全事故均由乙方负责;
()负责配合有关施工项目的配合费用;
()负责本工程承包范围内的以及相关成品保护等费用;
()负责相应工程的进场材料及使用临时设施材料的御货。
五、工程单价:
、乙方所完成工程量计算方式:以施工图设计建筑面积计算一次性包干,
单价按设计建筑面积计算元/。
、所有粘贴(指内外墙砖、地砖)安设计图收方计价:外墙:元/㎡;内墙:元/㎡;地面:元/㎡。
、施工图和图纸会审记录以外和元从以上变更另行按实计算(但所有变更应无条件按甲方要求执行)。
五、工程款支付:
、为了保证本工程质量信誉,乙方必须交纳万元质保金,签订本协议时缴纳。若乙方单方违约,甲方有权拒退作违约金。
、工程款先由乙方自行垫支,完成主体第八层框架后,
支付已完工程量巡工程款;完成主体第十六层框架后,支付已完工程量%工程款;完成主体验收合格后,
支付已完工程量%工程款;装饰工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付;初验前支付至总价%;
竣工经验收合格后四月内支付至总价%;其余%,年保修期满
、无承包范围内的质量事故由甲方一次支付给乙方,
若有发生的应当扣除发生费用一并扣减。
六、其他事项:
、施工期乙方必须遵守甲方一切管理制度,服从甲方监督管理,否则甲方有权对乙方进行处罚。
、乙方必须加强安全管理,
全体职工自觉按安全管理制度施工,在施工前要进行质量安全交底,坚持班前教肓,严禁酒后作业,严禁违章施工,
保证达到安全文明施工检查(现场部分)合格,
否则所出现一切后果均由乙方自行负责,甲方有权对乙方人员予以处罚。上班不戴安全帽罚款元/人次,高空不系安全带罚款元/人次。
、乙方在施工期间应按月支付工人工资,并上报甲方一份证明,
禁出现拖欠工人工资闹事,否则甲方有权对乙方罚款-_元/次。
、乙方应爱惜甲方材料,严禁浪费材料,
注意成品保护,
否则甲方有权对乙方罚款-元/次。
、乙方必须文明施工,
严禁出现打架斗殴,否则甲方有权对乙方罚款-元/人次。
、乙方应抓紧时间施工,因乙方原因造成工期延误或影响其他工序施工,造成业主和公司对甲方处罚,
以及给予第三人的赔偿,乙方必须赔偿甲方相应损失
、若因业主方资金不到位给乙方造成损失按业主方给甲方劳务部分的赔偿额度直接支付给乙方
、本协议双方自觉遵守,否则违约方应承担合同部分%违约金。
、其它未尽事宜,双方协商解决。
七。本协议书甲乙双方签字或盖章后生效,一式四份,
甲乙双方各持二份,
具有同等法律效力。
甲方:中基建设工程有限责任公司(通江·丽都尚城)工程项目部
负责人(签章):电话:
委托代理人(签章):电话:
乙方:(劳务公司)
负责人(签章):身份证:电话:
委托代理人(签章):身份证:电话:
承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格,
由双方通过谈判,以合同形式确定;承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务,并受法律保护的契约性文件。
劳务承包合同样本介绍,我们来看看。
合同编号:________________________
劳务承包合同
项目名称:________________________
工程地址:________________________
______年______月______日
发包方:____________承包方:____________
为了确保“__________________有限公司(以下简称甲方)(以下简称乙方)”项目工程建设顺利开展,甲方将本工程______楼的钢筋单项劳务工程承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,
依据《合同法》《建筑法》及其他向关法律、行政法规的规定,结合本工程具体情况,特订立本合同。
一、工程概况
、工程名称:
、工程地点:
二、劳务承包范围
乙方按甲方提供的栋号“施工图及图说”“施工图会审纪要”“设计变更”“技术变更”等为依据,具体承包内容如下:
、钢筋的上、下车及归为堆码工作,
自备钢筋弯曲机,断料机、砂轮切割机吧、焊机、焊具及施工中的维修费用,
钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝、断线钳、焊条。
、钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊接。
、工程中所有钢筋的算料、下料、制作、绑扎、砼垫块的制作、安装。
、施工期间施工责任区的清洁工作,生活区的清洁卫生工作,
本单位工程劳务工作必须完成的其他铺助性工作。
三、劳务承包方式
、本劳务工程采用包工包料及部分机具的承包方式,
即以人工费加铺助材料及部分机具的大包干形式进行承包。
、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围
.、本工程塔吊和搅拌机有甲方提供。
主要工程材料(机水泥、石子、砂、混凝土、钢管、扣件、对拉丝杆、钢筋、预埋件)由甲方提供。
其他中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供,具体包括钢筋弯曲机、锻钢机、焊机、闪光对焊机、电渣压力焊机、电弧焊机、小推车、锯片、钻头、从配电箱至机械的电线以及用于本钢筋单项工程劳务工作其他的机具、工具及耗材。
甲方提供楼层上的活动配电箱两个,
随工程主体的上升而上升,
进配电箱以前的线由甲方提供,出配电箱以后的线由乙方自行负责。
.、本单项工程劳务用扎丝、焊条、切割片、电渣压力焊的焊剂、花岗石垫块以及单项工程加班用的电灯等工具、耗材的费用均由乙方承单。耗材由甲方购买,乙方领用,
耗材款从乙方劳务工程款中扣除。若乙方对甲方提供的耗材单价由异议,可以自行联系商家同甲方材料采购员核价,在单价比甲方所提供价低,
且质量好的情况下,甲方应采购该厂家生产的耗材后由乙方领用,
乙方也可以自行购买。但乙方若自行购买耗材应提前三日通知甲方。
.、主材的损耗控制,
实际纲筋耗损不能超过定额的.%,超过部分材料按甲方购买价从乙方工程款中扣除。若甲方发现乙方故意浪费材料,
甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。
四、劳务工程工期
、工程开、竣工时间:
.总日历工期:总日历工期
.、总日历工期:总日历工期______年______月______天,竣工时间:______年______月______日。
从开工之日开始计算,
在此工期内,
乙方应完成全部工作内容并将工期交付甲方。
此工期不论任何原因均不得变更或延长。具体各阶段的工期以进度计划和月报为准,分段工期必须抱着那个共工期。
五、劳务工程质量
、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工,达到国家质量验收标准。
每到工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员同一验收。
、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收合格标准后,才能进行下阶段工程施工。、乙方所承包的劳务工程从开始至竣工期间内在施工管理部每月的评比中均为优着,以合同单击上浮%作为结算承包单价,
若在每月的评比中均被评为差者,以合同单价下浮%作为结算承包单击。
六、劳务款结算依据及结算单价
、本工程所有钢筋劳务、钢筋安全文明施工防护搭拆及与钢筋工作相关工作的人工费包于安建筑面积(以房测院测绘报告确定的面积为准)计算为:____________(基础部分钢筋______元/㎡,大写____________。____________元每吨)。
满足甲方施工要求,达到三峡杯,
市级文明工地,增加元每平米。
、上述结算单价包括劳务的人工费、铺材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、税金、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖,安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工作的其他的费用。本工程的劳务
结算款均为一次性包干,
甲方不应再向乙方支付其他任何费用。七、劳务工程其他费用的确定
、单项工程劳务原则上不再另行计算时工,
若因设计变更或其它非本人班组原因造成的需另行计算时工的情况,必须按甲方的计时工管理办法及签证程序,
由甲方现场代表签字认可,并注明工时和单价。同时,因工程设计变更,
在承包合同施工范围内的变更工程累计增减劳务量(按定额计算)在元以内不予计算,
超过元的部分按实际变量(以定额计算)进行结算。若乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围变更设计或者技术以及因乙方其他原因造成返工生产的工程量甲方均不予计量,同时,因上述情况产生的一切损失均由乙方承担。
、保证金的返回:主体封顶后日内,甲方保证金总额的%给乙方(不计利息)。
、工程进度款的结算方式:乙方每月日向甲方提交本月实际完成工程量的报表,甲方收到进度报表后个工作日内审核完毕,
审核完毕后个总工作日内按工程进度款的%支付乙方月进度款。
、劳务工程结算款的支付:
()乙方在结算劳务工曾款时,必须严格按照甲方费财务制度及付款规定。程序办理。
()甲方根据乙方每月实际完成的工程进行验收,
并在验收合格后的%在日内有乙方相机甲方开具经双方认可的结账申请单,并在结账申请帐联上由乙方亲自签签署自己的姓名,再有该项目施工员根据结账申请单开具的工单、结账单。开票员根据相关人员签字认可的结账申请单、工单和结账单在开具的内部结算凭证。
若乙方未按时结账申请单或从结账申请单开具之日起日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续,则视为乙方放弃收取相应工程款的权利,
由此产生的后果由乙方自行承担。
()乙方要求甲方支付工程款时,必须同时具备甲方相关责任人签字认可且未涂改的结算凭证,即:工程验收单、结账申请单、工单、结账单、工程款结算明细表和内部结算付款凭证等。
()乙方明确地知道。
甲方任何工作人员(包括但不限于施工管理人员、项目经理、处长、库管员等)任何时候以甲方相关项目部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等,
必须经甲方分管、主管领导审核确认后,
并在日内到甲方加盖公章方为有效,否则无效,由此产生一切后果由乙方自行承担,甲方不承担任何法律责任。
、劳务工程尾款:主体工程竣工验收合格及本合同约定的劳务承包工程全部完工并经验收合格交付业主后,甲方一个月内将按合同总价的
九、安全施工乙方进场时必须配合甲方全体现场工作人员进行安全教育,同时与每个工作人员签订安全责任书,保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施,
确保自身及工作人员的财产及人身安全。乙方及工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故,单次事故药费元以下均由乙方自行负责和承担费用,甲方不付任何因为安全施工所引起的连带责任事故和其他任何法律责任,单次事故药费在以上的,
超出部分按%甲方负责,乙方负责%。(除保险赔付外按以上计算)
十、甲方责任
、提供必要的施工图纸,做好技术交底,按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必须的各类材料,
按时提供大型机具。
、提供施工用水、用电接口(水电费由甲方承担)
、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。
十一、乙方责任
、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求是施工,确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意,
不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。、指定工程进度计划、按甲方定的施工计划实施,确保工程如期完工。
、乙方必须坚守工地,负责班组的全面事务。
每天进行班前教育和技术交底,并做好记录,同时必须随时有一位施工员在现场检查指挥工作。
、对工程施工要用的`材料要提前一周提出计划。
按规定合理使用各类材料、设备,不得浪费材料。
、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查,
不得无故拒绝。否则,每发生一次上述情况。乙方就向甲方承担元违约金。
、乙方与其他单项承包人必须有效地协调配合,
必须配合甲方做好进度计划、技术交底,以及完成甲%补足支付给乙方(不计利息)。
方下达的各项计划指标。
、乙方不得将本劳务工程转包或分包,对本单位劳务工程自负盈亏,
不能因承担工程亏损而找甲方无理取闹,不得以任何理由方式要求甲方在合同约定以外增加费用。
、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管,必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备、负责保护好已完工程工作成果,不得损坏。
、乙方必须保证组织工人按期按质完成工程,
对于国家和地方行业主管部门要求持证上岗的工种,
必须雇佣有相应资质证书的工人,
否则,由乙方承担相应的责任和经济责任。乙方每月日前向甲方报告其工作人员名单,如中途工作人员变更,
在变更后立即报甲方。乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补助及相关福利费用,每月日之前向甲方提供有其工人领款签字的工资表(含各种津贴、补助及相关福利费用),否则甲方有权扣减劳务款直接支付工人工资(各种津贴、补助及相关福利费用),且甲方有权单方解除本合同,
因此而造成的一切损失,均由乙方承担。
十二、违约与违约责任
、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程,
超过日以上的,每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金,并按延误天累计计算,同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工期延误,
则每天延期一天乙方应向甲方承担伍佰元整的违约金,并按延误天数累计计算。
、工程质量按甲方管理制度进行评定,
若验收不合格者要求整改,整改后评定任不合格者,则按伍佰元/次承担违约责任,并责令其必须整改合格,
如因此逾期完工的,按本合同十二条第一款的规定承担相应的违约责任。
、若乙方向甲方管理人员或工作人员行贿,一经发现则视情节每次向甲方支付壹千元至五千元的违约金,
斌累计计算,结算时从劳务款及履约及质量保证金中扣除。
情节严重的移交公安机关追究刑事责任。
、乙方承包单项劳务工程后不得将承包的工程转包和分包。否则,
甲方没收其全部履约及质量保证金,有权单方解除合同,且按已完工程劳务款的%作为双反的总结算款,
其余工程款作为乙方的违约金。
、若乙方及其工作人员不服从甲方管理人员的统一指挥、调派、安排,或者其承包的工程质量三次检查不合格,或因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工,
罢工或消极待工天以上的(含天),甲方就有权解除合同,
乙方必须在收到甲方通知后小时内撤出施工现场,
逾期按元/天赔偿甲方损失,对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮%付给乙方,剩余%工程款作为乙方的违约金。
、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程决算款,超过日以上,则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。
、若乙方及其工作人员采用爬塔吊、围攻甲方或建设方办公室、阻断交通等过激行为要挟甲方。且相关行为未被媒体曝光,
则乙方应向甲方承担万元违约金。并赔偿因此给乙方造成的损失(包括但不限于因此向建设业主或者发包人承担的违约责任):若相关行为为媒体曝光,则乙方应向甲方支付万元违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失(包括的不限于甲方因此向建设业主或甲方的发包人承担的违约责任),同时将依法追究乙方及相关责任者的的经济和法律责任,
情节严重的直接追究刑事责任。
、乙方及其工作人员与其他单项承包人为有效协调配合,
每发生一次打架斗殴,则乙方应向甲方承担—元的违约金,造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备、乙方应向甲方承担——元的违约金,情节严重的移交公安机关处理。
、合同经甲乙双方签字后,任何乙方不得违约。如有乙方违反本合同其他约定的,
应以合同总价的%作为违约金支付给另一方。
、甲乙双方自愿同意并接受本合同的违约条款并甲方可以直接按其条款执行。乙方应承担的违约金甲方可以在履约及质量保证金和工程进度款。工程尾款中直接扣除。
十三、其他约定
、按国家税法规定属纳税原则,
甲方支付给乙方的款项必须在项目所在地税务机关纳税,并由甲方每次支付款项时直接代扣。乙方在异地纳税均无效,甲方任有权在每次支付款项时直接代扣税金。
本合同采用的币种为人民币。
、乙方不将本工程所需材料。设备提前用书面形式通知甲方做好准备或因未做好计划通知等,所带来的损失、同工将由乙方自行承担责任,
因此影响了其他工种进行正常施工,也由乙方负责赔偿。在施工过程中,甲方有权根据工程施工进度要求另行分包本合同约定范围内的任何工作内容,并直接向实际承接劳务工作的单位和个人办理结算付款事宜,
且乙方无条件同意甲方从其劳务工程款项里扣除实际产生的相应费用。
、本协议约定的违约金、赔偿款,乙方同意甲方有权直接从工程进度款、工程尾款、履约及质保金中直接扣除,且由担保人承担连带赔偿责任。
、乙方承诺:具有从事承包劳务合同的资质,
如有乙方不具备相关资质、手续而导致本合同无效、乙方自愿承担一切法律责任。乙方已认真阅读并理解本合同全部条款的法律含义、在自愿的基础上签订本合同。
、担保人自愿为乙方的全面履行本合同提供担保,
若乙方不履行本合同约定的义务(包括但不限于乙方应承担的的违约责任、赔偿责任和保修义务),则由担保人对此承担连带责任。
、本合同一式四分,
经甲、乙双方签字盖章后生效,甲、乙双方各执二份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务
工程并经甲方验收合格且甲方支付了全部劳务款后,本合同立即终止。
甲方(盖章)____________
乙方(签字)____________
乙方身份证号码:____________
委托代理人:____________
家庭住址:____________
联系电话:____________
乙方担保人(签字):____________
合同签订时间:____________
合同签订地点:___________
甲方:______中学
乙方:______(家庭住址:______,身份证号:______)
甲方将学校师生食堂的劳务工作承包给乙方,双方达成并签订如下合同条款:
一、甲方的职责和义务
、负责对乙方的工作进行全面检查、监督、管理和培训。
、向乙方人员带给宿舍和满足烹饪务必的设施设备及用品。
、带给安全合格的食材。
、在每月____日前向乙方支付上月劳务费。
二、乙方的职责和义务
、按照烹饪工作要求,自行招聘思想好、身体心理健康、品行端正、作风正派、富有爱心、热爱烹饪工作、热情大方、初中以上文化水平、烹饪技术好的人员从事餐饮工作。
、对所聘人员进行培训和全面管理,负责员工的安全。
、与学校食堂管理人员共同制订饭菜谱,负责拟订原材料采购单,及时按需填写原材料领用单。
按照食品卫生标准加工烹饪菜谱所列的菜肴及主食。
、按规定做好食品留样、餐具洗消并做好记录。
负责餐饮楼操作间及室内外的环境卫生。
、按学校规定的时间售饭。服务周到,
热情大方。
保证售饭刷卡,满足全体师生的就餐需求。完成学校安排的临时性工作。
、工作人员务必遵守甲方的各项管理制度,服从甲方的管理,
务必严格执行《食品安全法》等有关法律法规,遵守学校《食堂食品卫生安全管理制度》。
三、其他约定
、乙方完成合同规定的劳务工作,甲方每月付给乙方劳务费(含保险费)贰万捌仟元整(元)。
________年按
、____月计算,计贰拾陆万陆仟元整(元)。此费用中已包含乙方及其聘用人员的各种保险费用。
、招聘工作人员不得少于人。
每少一人将扣发壹仟贰佰元(元)劳务费。
、所有员工的劳动关系隶属乙方,薪金由乙方支付,
不与甲方直接发生劳资关系。乙方及其招聘的所有工作人员的养老保险、医疗保险、意外保险等各种保险,全部由乙方负责,甲方不承担职责。
、乙方人员工作期间应认真做好防火、防盗及机械操作安全工作。
若出现安全事故,由乙方承担一切经济和法律职责。如给甲方造成损失的,
按实际损失赔偿。
、乙方在饭菜制作过程中未按照卫生标准操作(如制作熟食的刀或菜板与制作生食的刀或菜板混用等行为),造成师生发生食源性疾病的,
由乙方承担全部职责。
、乙方及其员工出现违纪违规行为者,按照《______中学食堂从业人员违纪违规处罚规定》执行。
、本合同履行过程中,甲方根据乙方的工作状况,
能够随时解除合同;如乙方因故不能继续履行合同时,应当提前两个月通知甲方,
否则,乙方应当赔偿给甲方造成的损失。
、合同期限为________年,
从________年____月____日起至________年____月____日止。
四、本合同一式两份,
甲乙双方各执一份。
甲方:____________乙方:____________
______年____月____日________年____月____日
甲方:
乙方:
身份证号:
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,
结合本分项工程具体情况,
经甲、乙双方协商一致,订立本分项工程承包合同并共同严格遵守履行。
一、工程概况
、工程名称:
、工程地点:
、结构形式:
、开工日
竣工
二、承包内容:
、承包范围:建设方所提供的审查合格施工篮图范围内发生的。所有土建、装修、安装工程的人工劳务费用(节能工程中保温分项涉及的工序除外);具体主要工作内容如下:()基础工程人工费、机械费、耗材、低值易耗品、周转材料()主体工程人工费、机械费、耗材、低值易耗品、周转材料()装饰装修工程人工费、机械费、耗材、低值易耗品、周转材料(室仅限公共部位装修)()屋面工程人工费、机械费、耗材、低值易耗品、周转材料()二次结构人工费、机械费、耗材、低值易耗品、周转材料()水电安装工程等预留、预埋、穿线埋管、封堵人工费、机械费、耗材、低值易耗品、周转材料;
、承包方式:本工程为清水房(仅限公共部位装修工程)。
包人工费用及周转材料、包低值易耗品、包耗材、包机械费用。包配合、包放线、包管理(配一名管理人员);自带施工机械;按设计、规范、建设方、监理方、甲方要求质量标准承包作业的人工费、机械费、低值易耗品及耗材、周转材料及其他相关费用。
、承包单价:元/平方米(费用组成按建筑平方计:挖土方:元、周转材料:元、泥工:元、木工:元、钢筋工:元、安装:元、外架:元、机械:元、资金利息:元、涂料:元、管理费用:元、防水:期:年月日日期:年月日元)。
、合同总价款:
、工程量结算清单
合同编号:____________________________________
项目名称:____________________________________
工程地址:____________________________________
____________年______月______日
发包方:__________________
承包方:__________________
为了确保“____公司(以下简称甲方)(以下简称乙方)”项目工程建设顺利开展,甲方将本工程________楼的钢筋单项劳务工程承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,依据《民法典》《建筑法》及其他向关法律、行政法规的规定,
结合本工程具体情况,特订立本合同。
一、工程概况
、工程名称:
、工程地点:
二、劳务承包范围乙方按甲方提供的栋号“施工图及图说”“施工图会审纪要”“设计变更”“技术变更”等为依据,具体承包内容如下:
、钢筋的上、下车及归为堆码工作,
自备钢筋弯曲机,断料机、砂轮切割机吧、焊机、焊具及施工中的维修费用,
钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝、断线钳、焊条。
、钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊接。
、工程中所有钢筋的算料、下料、制作、绑扎、砼垫块的制作、安装。
、施工期间施工责______区的清洁工作,
生活区的清洁卫生工作,本单位工程劳务工作必须完成的其他铺助性工作。
三、劳务承包方式
、本劳务工程采用包工包料及部分机具的承包方式,即以人工费加铺助材料及部分机具的大包干形式进行承包。
、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围
.、本工程塔吊和搅拌机有甲方提供。
主要工程材料(机水泥、石子、砂、混凝土、钢管、扣件、对拉丝杆、钢筋、预埋件)由甲方提供。其他中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供,具体包括钢筋弯曲机、锻钢机、焊机、闪光对焊机、电渣压力焊机、电弧焊机、小推车、锯片、钻头、从配电箱至机械的电线以及用于本钢筋单项工程劳务工作其他的机具、工具及耗材。
甲方提供楼层上的活动配电箱两个,随工程主体的上升而上升,
进配电箱以前的线由甲方提供,出配电箱以后的线由乙方自行负责。
.、本单项工程劳务用扎丝、焊条、切割片、电渣压力焊的焊剂、花岗石垫块以及单项工程加班用的电灯等工具、耗材的费用均由乙方承单。
耗材由甲方购买,乙方领用,耗材款从乙方劳务工程款中扣除。
若乙方对甲方提供的耗材单价由异议,可以自行联系商家同甲方材料采购员核价,
在单价比甲方所提供价低,且质量好的情况下,甲方应采购该厂家生产的耗材后由乙方领用,乙方也可以自行购买。
但乙方若自行购买耗材应提前______日通知甲方。
.、主材的损耗控制,实际纲筋耗损不能超过定额的
.%,超过部分材料按甲方购买价从乙方工程款中扣除。若甲方发现乙方故意浪费材料,
甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。
四、劳务工程工期
、工程开、竣工时间:
.总日历工期:总日历工期
.、总日历工期:总日历工期____________年______月________天,竣工时间:____________年______月______日。从开工之日开始计算,在此工期内,
乙方应完成全部工作内容并将工期交付甲方。此工期不论任何原因均不得变更或延长。
具体各阶段的工期以进度计划和月报为准,分段工期必须抱着那个共工期。
五、劳务工程质量
、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门的的验收规范及甲方要求认真组织施工,达到国家质量验收标准。
每到工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员同一验收。
、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收合格标准后,才能进行下阶段工程施工。
、乙方所承包的劳务工程从开始至竣工期间内在施工管理部每月的评比中均为优着,以合同单击上浮%作为结算承包单价,若在每月的评比中均被评为差者,
以合同单价下浮%作为结算承包单击。
六、劳务款结算依据及结算单价
、本工程所有钢筋劳务、钢筋安全文明施工防护搭拆及与钢筋工作相关工作的人工费包于安建筑面积(以房测院测绘报告确定的面积为准)计算为:__________________(基础部分钢筋________元㎡,大写__________________。__________________元每吨)。
满足甲方施工要求,
达到三峡杯,市级文明工地,增加元每平米。
、上述结算单价包括劳务的人工费、铺材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、税金、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖,安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完成本合同
第二条约定的承包范围内全部工作的其他的费用。
本工程的劳务结算款均为一次性包干,甲方不应再向乙方支付其他任何费用。
七、劳务工程其他费用的确定
、单项工程劳务原则上不再另行计算时工,若因设计变更或其它非本人班组原因造成的需另行计算时工的`情况,
必须按甲方的计时工管理办法及签证程序,由甲方现场代表签字认可,并注明工时和单价。
同时,因工程设计变更,在承包合同施工范围内的变更工程累计增减劳务量(按定额计算)在元以内不予计算,超过元的部分按实际变量(以定额计算)进行结算。若乙方未经甲方认可,
超出设计图纸范围变更设计或者技术以及因乙方其他原因造成返工生产的工程量甲方均不予计量,
同时,因上述情况产生的一切损失均由乙方承担。
、保证金的返回:主体封顶后______日内,
甲方保证金总额的%给乙方(不计利息)。
、工程进度款的结算方式:乙方每月______日向甲方提交本月实际完成工程量的报表,甲方收到进度报表后个工作日内审核完毕,审核完毕后个总工作日内按工程进度款的%支付乙方月进度款。
、劳务工程结算款的支付:
()乙方在结算劳务工曾款时,
必须严格按照甲方费财务制度及付款规定。程序办理。
()甲方根据乙方每月实际完成的工程进行验收,并在验收合格后的%在______日内有乙方相机甲方开具经双方认可的结账申请单,
并在结账申请帐联上由乙方亲自签签署自己的姓名,再有该项目施工员根据结账申请单开具的工单、结账单。开票员根据相关人员签字认可的结账申请单、工单和结账单在开具的内部结算凭证。若乙方未按时结账申请单或从结账申请单开具之日起______日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续,则视为乙方放弃收取相应工程款的权利,
由此产生的后果由乙方自行承担。
()乙方要求甲方支付工程款时,必须同时具备甲方相关责任人签字认可且未涂改的结算凭证,即:工程验收单、结账申请单、工单、结账单、工程款结算明细表和内部结算付款凭证等。
()乙方明确地知道。甲方任何工作人员(包括但不限于施工管理人员、项目经理、处长、库管员等)任何时候以甲方相关项目部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等,必须经甲方分管、主管领导审核确认后,并在______日内到甲方加盖公章方为有效,否则无效,
由此产生一切后果由乙方自行承担,甲方不承担任何法律责任。
、劳务工程尾款:主体工程竣工验收合格及本合同约定的劳务承包工程全部完工并经验收合格交付业主后,甲方一个月内将按合同总价的
九、安全施工乙方进场时必须配合甲方全体现场工作人员进行安全教育,
同时与每个工作人员签订安全责任书,保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施,
确保自身及工作人员的财产及人身安全。
乙方及工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故,
单次事故药费元以下均由乙方自行负责和承担费用,
甲方不付任何因为安全施工所引起的连带责任事故和其他任何法律责任,单次事故药费在以上的,超出部分按%甲方负责,
乙方负责%。(除保险赔付外按以上计算)
十、甲方责任
、提供必要的施工图纸,做好技术交底,按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必须的各类材料,
按时提供大型机具。
、提供施工用水、用电接口(水电费由甲方承担)
、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。十
一、乙方责任
、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求是施工,
确保质量达标。
未经甲方及监理、建设单位同意,不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。
、指定工程进度计划、按甲方定的施工计划实施,
确保工程如期完工。
、乙方必须坚守工地,
负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底,并做好记录,
同时必须随时有一位施工员在现场检查指挥工作。
、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。按规定合理使用各类材料、设备,不得浪费材料。
、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,
必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查,不得无故拒绝。否则,每发生一次上述情况。
乙方就向甲方承担元违约金。
、乙方与其他单项承包人必须有效地协调配合,
必须配合甲方做好进度计划、技术交底,以及完成甲%补足支付给乙方(不计利息)。方下达的各项计划指标。
、乙方不得将本劳务工程转包或分包,对本单位劳务工程自负盈亏,
不能因承担工程亏损而找甲方无理取闹,不得以任何理由方式要求甲方在合同约定以外增加费用。
、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管,必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备、负责保护好已完工程工作成果,不得损坏。
、乙方必须保证组织工人按期按质完成工程,
对于国家和地方行业主管部门要求持证上岗的工种,必须雇佣有相应资质证书的工人,否则,由乙方承担相应的责任和经济责任。乙方每月______日前向甲方报告其工作人员名单,
如中途工作人员变更,在变更后立即报甲方。
乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补助及相关福利费用,每月______日之前向甲方提供有其工人领款签字的工资表(含各种津贴、补助及相关福利费用),否则甲方有权扣减劳务款直接支付工人工资(各种津贴、补助及相关福利费用),且甲方有权单方解除本合同,
因此而造成的一切损失,均由乙方承担。
十二、违约与违约责任
、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程,超过______日以上的,每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金,
并按延误天累计计算,同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工期延误,则每天延期一天乙方应向甲方承担伍佰元整的违约金,并按延误天数累计计算。
、工程质量按甲方管理制度进行评定,
若验收不合格者要求整改,整改后评定任不合格者,则按伍佰元次承担违约责任,并责令其必须整改合格,如因此逾期完工的,
按本合同十二条
第一款的规定承担相应的违约责任。
、若乙方向甲方管理人员或工作人员行贿,
一经发现则视情节每次向甲方支付壹千元至五千元的违约金,斌累计计算,结算时从劳务款及履约及质量保证金中扣除。
情节严重的移交公安机关追究刑事责任。
、乙方承包单项劳务工程后不得将承包的工程转包和分包。否则,甲方没收其全部履约及质量保证金,有权单方解除合同,且按已完工程劳务款的%作为双反的总结算款,
其余工程款作为乙方的违约金。
、若乙方及其工作人员不服从甲方管理人员的统一指挥、调派、安排,或者其承包的工程质量三次检查不合格,或因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工,
罢工或消极待工天以上的(含天),
甲方就有权解除合同,
乙方必须在收到甲方通知后小时内撤出施工现场,逾期按元天赔偿甲方损失,对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮%付给乙方,
剩余%工程款作为乙方的违约金。
、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程决算款,
超过______日以上,则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。
、若乙方及其工作人员采用爬塔吊、围攻甲方或建设方办公室、阻断交通等过激行为要挟甲方。
且相关行为未被媒体曝光,
则乙方应向甲方承担万元违约金。并赔偿因此给乙方造成的损失(包括但不限于因此向建设业主或者发包人承担的违约责任):若相关行为为媒体曝光,则乙方应向甲方支付万元违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失(包括的不限于甲方因此向建设业主或甲方的发包人承担的违约责任),
同时将依法追究乙方及相关责任者的的经济和法律责任,情节严重的直接追究刑事责任。
、乙方及其工作人员与其他单项承包人为有效协调配合,
每发生一次打架斗殴,则乙方应向甲方承担—元的违约金,造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备、乙方应向甲方承担——元的违约金,
情节严重的移交公安机关处理。
、合同经甲乙双方签字后,任何乙方不得违约。如有乙方违反本合同其他约定的,
应以合同总价的%作为违约金支付给另一方。
、甲乙双方自愿同意并接受本合同的违约条款并甲方可以直接按其条款执行。乙方应承担的违约金甲方可以在履约及质量保证金和工程进度款。工程尾款中直接扣除。
十三、其他约定
、按国家税法规定属纳税原则,甲方支付给乙方的款项必须在项目所在地税务机关纳税,并由甲方每次支付款项时直接代扣。
乙方在异地纳税均无效,甲方任有权在每次支付款项时直接代扣税金。本合同采用的币种为人民币。
、乙方不将本工程所需材料。设备提前用书面形式通知甲方做好准备或因未做好计划通知等,
所带来的损失、同工将由乙方自行承担责任,因此影响了其他工种进行正常施工,也由乙方负责赔偿。
在施工过程中,甲方有权根据工程施工进度要求另行分包本合同约定范围内的任何工作内容,并直接向实际承接劳务工作的单位和个人办理结算付款事宜,
且乙方无条件同意甲方从其劳务工程款项里扣除实际产生的相应费用。
、本协议约定的违约金、赔偿款,乙方同意甲方有权直接从工程进度款、工程尾款、履约及质保金中直接扣除,
且由担保人承担连带赔偿责任。
、乙方承诺:具有从事承包劳务合同的资质,
如有乙方不具备相关资质、手续而导致本合同无效、乙方自愿承担一切法律责任。乙方已认真阅读并理解本合同全部条款的法律含义、在自愿的基础上签订本合同。
、担保人自愿为乙方的全面履行本合同提供担保,若乙方不履行本合同约定的义务(包括但不限于乙方应承担的的违约责任、赔偿责任和保修义务),
则由担保人对此承担连带责任。
、本合同一式四分,经甲、乙双方签字盖章后生效,甲、乙双方各执二份。
本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格且甲方支付了全部劳务款后,本合同立即终止。
甲方(盖章)________________
乙方(签字)____________
乙方身份证号码:___________
委托代理人:_____________
家庭住址:_____________
联系电话:__________________
乙方担保人(签字):__________________
合同签订时间:__________________
合同签订地点:_________________
甲方:_河南建隆建筑安装装饰工程有限公司
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,
遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就河南财专后勤服务用房项目(二期)浴室(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条工程概况
工程名称:_河南财专后勤服务用房项目(二期)浴室工程工程地点:_郑开大道.公里处路北
第二条工程承包范围
木工、钢筋工工程(包括文明施工及小五金、包工具包施工机械)。
第三条工程工期
。计划开工日期:年月日,计划完工日期:年月日,
总日历天数天;
。主要节点工期:地下室、一层、二层各十天劳务承包合同范本。乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到合格。
第五条甲方责任和义务
。负责统一制定各项管理目标,
组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
。负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,
协调现场工作关系。
。根据工程情况要求乙方增减施工人数,
满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
。及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
。按本合同约定,
向乙方支付劳动报酬。
。负责乙方住宿租房费用,其生活用水、用电由乙方负责。
。负责乙方进场施工和工程结束退场车费的%。
。负责开设统一饭堂,伙食费由乙方承担。
。协助乙方办理现场施工人员出入证件。
第六条乙方责任和义务
。遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
。严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;
根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;
承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
。服从甲方和业主的监督、检查、管理;
接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。
。做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。
。按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。
。按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
。为其施工人配备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用品);
。进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;
禁止岁以下的未成年人和岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
。有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,
并提出自己的见解,供甲方参考。
。管理好自己的施工队伍,遵守工地的一切规章制度,如有违反受到业主处罚,
除了业主处罚外,甲方还追加元/次的罚款;不得在工地及之外进行违反犯罪活动,
如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成犯罪的后果,甲方概不负责。
第七条环境保护、安全生产和文明施工
。甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,
使其体系有效运行。
。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,
采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。
由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
。乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,
符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理,
采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;
避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第八条材料、设备供应与管理
。甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。
。甲方提供的材料负责到各楼层交乙方保管,乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);
因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。
。材料按预算分折量对乙方实行限额领料,
乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担。
第九条承包方式、价格及包含的内容
。承包方式及单价:本工程以固定人工单价计价(人工单价以双方签字的分部分项工程量清单计价表的单价结算)的形式发包。
。承包价格所包含的内容:
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:施工所用的机具费用;
机具用的易损件及地拖线;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日的费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;
清理现场承包工作面各自的施工垃圾在各楼层按甲方指定的场内地点归类堆放的用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
第十条结算办法及付款方式
。以图纸总建筑面积加一层的/面积计算,/㎡。
。甲方不预付乙方生活费用。
。按节点支付工程款,地下室完成后付工程款的,主体二层结束付总工程款的,主体完工付总款的,
预留的保证金待粉刷完成后付清。第十一条施工验收
。乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,
确保施工质量。施工完毕,
乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;
验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时,
业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,
乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
。乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;
甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)
第十二条工程保修
。保修范围、期限:_年_。
。保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,
甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。第十三条保险
。甲方负责办理乙方施工人员意外伤害保险。
。保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
第十四条争议
。甲、乙双方在履行合同时发生争议,
可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
。发生争议后,
除非出现下列情况,
双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;
.单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
.调解要求停止合同工作,且为双方接受;
.仲裁机构要求停止合同工作;
.法院要求停止合同工作。
第十五条不可抗力
。不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。
。不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,
甲方应协助乙方采取措施。
。因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,
不能免除迟延履行方的相应责任。
第十六条合同解除
。如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,
致使合同无法履行的,可以解除合同。
。因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,
按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第十七条合同终止
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,
并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。
本合同一式___份,
甲方__份;乙方_份。
本合同双方约定_签字_后生效。
合同签订时间:______________
合同签订地点:______________
甲方(盖章):______________乙方(盖章):_____________
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据甲方总承包____工程建设具体情况,现依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及相关规定,
结合甲方总承包合同条款和现场的实际情况,给甲乙双方协商一致,自愿签订本合同,共同遵照执行。
一、工程概况
、工程名称:
、工程地点:
、工程规模:
二、本承包方式及劳务施工范围、大包干价格
、本工程以大包工包干不包料,
劳务包工约定大包干总承包价施工,共约劳务总价万元。
、本劳务施工范围:乙方承包甲方总工程量中栋层劳务施工业务,
面积约为。乙方从开挖基础做起,按施工图纸和要求规范施工。
工程施工要点:本工程为砖混结构,
每栋七层,屋顶面盖彩色水泥瓦,各层高为米,
底层架空储藏室为米(地面做水泥地面、找平、抹光达标),计算建筑面积为%。
四周外墙为条形墙砖,
楼梯间砂浆抹灰面再刮“”白色涂料,进门户安装防盗门,其它留门、窗洞口,给、排水进户,电到楼梯间各户表。
厨房、卫生间、楼梯间、屋顶为现浇板,其他均为预制板,各楼地面找平、天棚、墙面砂浆抹灰等,
具体施工以甲方提供的设计施工图纸和技术交底要求为准。
、本工程施工以大包干形式总承包负责(即包括脚手架、
、本工程以大包干总承包(即包劳务施工、设备、包安全施工及责任,包工期任务和施工质量、生活、劳保等)约定按图纸施工实际建筑面积每平方元计算劳务包工总包干负责。
、本工程施工所发生的水电费、税金、行政规费、检测费均归甲方承担。
、乙方在施工中,
甲方提供乙方劳务人员临时搭建食堂、住宿场地和材料,乙方负责劳务及工资费用。
、本合同成立,乙方向甲方一次性交付合同保证金三栋共万元本合同生效,
施工人员、机械设备进场施工完成基础工程后反还%,
本合同业务全部竣工验收达标准后,全额退还(不计利息)。
合同签订之日起个月不能开工,甲方全额退还保证金,
并按月息%计取给乙方。
三、劳务价款支付结算方式
、合同签订生效后,在乙方收到甲方进场开工通知后,乙方负责人和技术人员到现场设立办公室和银行帐户等,在所定进场开工日前三天内,
甲方向乙方支付开工标段劳务总价额的%,乙方按时组织人员、机械设备全部进场开工,甲方又预付开工标段劳务总额的%给乙方,
另按每月实际施工进度量计付%的劳务工资款,
待工程全部竣工验收付足劳务总额的%,待整体工程竣工验收合格后,除留劳务总额%作质保金,一年内无质量问题,到期全额退付给乙方。
除此,余款在验收合格后一个月内全部结付清。
、如甲方在施工中需超标施工之外劳务用工,经双方议定劳务工资,以甲方签字审核凭据计取工资。
四、工期任务要求
、乙方承包的合同工程总任务工期为天有效施工日,
以甲方签发的乙方开工日期起计算,至乙方提交申请竣工验收报告止。
、如遇不可抗拒的自然灾害或天气影响,工期相应顺延。
五、甲乙双方职责
(一)甲方职责
、负责办理好本工程开工前的一切手续,确保提供施工水、电、路通达工地,建设用地做到三通一平,使乙方施工无阻。
、负责乙方施工人员临时搭建住宿、食堂等场地和施工所需材料提供,乙方负责劳务和工资费用。
、负责提供乙方施工图纸套及相关资料,并负责施工中周边关系的协调处理。
、委派同志为现场施工代表,负责工地施工监督、检查等各项工作,以及工程进度、隐蔽工程施工等现场验收签证及相关事宜。
、负责组织乙方图纸会审、技术交底、施工要求以及组织工程竣工验收等工作。
、负责按本合同劳务价款支付方式按时支付给乙方。
(二)乙方职责
、乙方收到甲方开工通知后,应做好开工前的一切准备工作,
在开工前天内负责完成图纸会审和技术交底、记录、组织施工方案交甲方,并按时进场开工。
、负责在开工前,把施工人员住宿、食堂等搭建好,材料甲方提供,乙方负责劳务、工资费用。
、委派同志为常驻工地技术管理总负责,
为了预防在施工中发生意外,强调乙方所有参与施工的人员必须参加投
、乙方在施工中如发现设计错误或严重不合理、供给材料不合格等现象时,应立即当面或书面通知甲方人员,及时整改达标。
对隐蔽工程和每月工程进度量及时文字报告甲方现场管理签验为凭,经项目部审核付款。
、乙方人员必须遵纪守法,
紧密配合甲方的各项工作,接受甲方的检查、监督和指导,
不准互相讥讽、漫骂、打架、偷盗他人财物等不良现象出现,确保文明、安全规范施工,严禁违章作业和带不安全隐患施工,严禁不戴安全帽和穿拖鞋、光身进入场地施工,
确保规范操作、安全施工,
按工期施工,优质达标完成任务。
、乙方按本合同劳务支付方式,每月日向甲方文字申报当月工程量现场验收签证后,报交甲方项目部审批后,
在下月日前拨付给乙方。
为了避免民工工资出现纠纷,甲方有权督促乙方按工资表及时发放到位。
六、工程施工质量要求
、乙方按甲方施工图纸和技术要求规范施工,
确保工程质量达竣工合格标准,力争优良。
、如在施工中或竣工验收后质保期内,出现质量缺陷等现象,
应无条件的由乙方无偿返工达验收合格标准交付,
其损失概由乙方承担。如由于甲方责任造成的概由甲方负责。
、乙方在施工中,严格规范操作施工,严禁浪费原材料和无故返工浪费,
厉行节约水、电和各种原材料等,采取奖罚分明的原则。
、竣工备案资料由乙方积极配合甲方提供相关资料依据。
七、安全管理责任
、乙方必须严格规范施工操作,加强现场施工安全管理和安全施工防护措施。
保管好乙方自身的机械设备和施工等用具及财物。
、严格服从甲方的施工安全监督,严禁违章作业和违章机械操作等行为。
、凡由于乙方违规、违章操作等规定所发生的一切经济损失和法律责任概由乙方全部负责,
甲方不负任何连带责任。
、如甲方职能内或不可抗拒的因素所造成的安全事故由甲乙双方按国家法律、法规协商处理。
八、违约责任
、如甲方未按本合同履行劳务付款方式或材料供应受阻,造成乙方施工人员无故停工达天以上还不能正常施工,
甲方按乙方实际施工人数元/天生活费和工资补偿。
、如乙方不能按甲方通知时间进场开工或施工中无故停工、中途无故减员等造成工程推迟或不能进场开工和不能按工期竣工交验,
每拖延一天,处罚劳务总额-%的款项给甲方,如通过处罚、整改后,还不能正常施工或不能按期竣工,
甲方有权取消乙方合同施工资格,另调他队施工。如乙方能按本合同履行好,厉行节约,
确保安全规范施工,
按期竣工验收达优质合格标准,甲方按劳务总额的-%奖励给乙方。
九、合同争议解决方式
本合同如发生经济纠纷,双方尽量协商或调解,如不成,
可向当地工商、行政部门仲裁或向当地人民法院起诉解决。
十、其他事项
、本合同双方签字或盖章生效后,如有未尽事宜,经甲乙双方另行协商一致补充条款签订,与本合同不可分割的组成部份,
并与本合同具有同等法律效力。
、本合同签订效力,
甲方以公司法人授权委托代理人、工程项目部签章,乙方为自然公民人身份签字为法定人行为,在双方签订本合同生效后,
都具有同等法律效力,
受法律保护。
、本合同一式四份,自甲乙双方签章生效后,双方各执二份,具有同等法律效力。
、本合同签字生效后,至本工程全部竣工验收达标,结付清全部劳务工资和质保金款项后自然终止废除。
甲方(公章):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
_________年____月____日
甲方:__________________
乙方:__________________
兹有乙方承包甲方项目,
根据《中华人民共和国民法典》有关规定,按照平等、自愿、协商一致的原则,双方签定劳务项目承包合同如下:
一、劳务承包项目:
二、承包期限:
三、承包费用:
四、承包费支付方式:乙方完工后经由甲方验收合格,甲方以现金或支票方式按月向乙方支付承包费用。
五、甲方提供条件:甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。
六、承包期内乙方的职责、任务和要求:
(一)、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度,爱护甲方的公共财物和设施及环境。
(二)、在承包期内,对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇,
由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。
(三)、具体职责、任务和要求:
七、合同的变更、解除或终止:本合同已经双方认真研究,慎重考虑而达成一致,均必须共同遵守,
需要变更、解除或终止,必须经双方协商并一致同意,
未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。
八、违约责任:
(一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按承包费的%向乙方支付滞纳金。
(二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责,完成任务,
甲方有权要求乙方从新整改,如整改无效,甲方有权按不底于承包费总额的%扣减当月承包费。
(三)、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的,由乙方照价赔偿。
(四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的,各自向对方按合同期内承包费总额的%支付赔偿金。
九、未尽事宜:其它未尽事宜由双方共同协商,
签定补充条款作为本合同附件,具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的,以国家法律、法规为准。
十、本合同一式四分,
甲、乙双方各持一分;
甲方存档一分;财务部门备案一分。
甲方负责人签字:____________乙方负责人签字(印鉴):____________
________年____月____日________年____月____日
发包方:湖南省建筑工程集团总公司长泵项目部
承包方:
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、遵守平等、自愿、公平的诚实、信用的原则,双方就长沙水泵厂麓谷装配基地大泵装配车间厂房项目工程施工事项充分协商一致,
订立本合同。
一、工程地点:长沙水泵厂麓谷装配基地
二、承包范围:
、现场场地平整、硬化、临时工棚搭设。
、零星砼部分:协助维修开搅拌机,必须一机贰人,
换班作业。
、自备全部小型工具。
、工程范围内所有砼浇筑工作。
、现场落地砼及时清理、利用;流浆及时冲洗。
、楼地面一遍成活搓平。
、施工场地范围场地卫生清扫(木工棚、钢筋棚处除外)。
、基坑、基槽、水池、地面等辅助土方清理、平整夯实及该部分小型机械设备。
、砼输送泵就位、接管、砼浇筑、振捣及养护以及堵管疏通等一切工作。
、砼运输道、支架及局部脚手架等工作。
、现场文明施工
三、承包单价:
承包范围~条工作内容按综合单价元/,工程数量按砼浇筑实际量。
四、质量要求及管理办法:
、质量标准:按优良标准及《建筑工程施工质量验收规范》要求验收。
、振捣密实,楼面上残砼及时清理干净。
发现因振捣不到位出现空洞、麻面,
每处罚款元。
、配专人养护。发现养护未按时,
每次罚款元。
、地面标高、水平控制标准,
地面搓平,达到一遍成活要求,未达到要求扣元/㎡。
、楼板浇捣进专人对下层楼面同步进行清洗,
如未及时清理,发现一层,
罚款元。
、甲方检查乙方施工质量,如有严重问题,甲方督促及时返工整改,
乙方整改不力,
影响工程交验。
甲方有权力辞退乙方,另请施工队伍,乙方工资按实际完成任务的工资单价%结算,结算后乙方必须主动退场,不得无理取闹。
、质量问题返工的一切材料费用由乙方负责。
五、合同工期:
、工期要求:确保年月日前完工,
如期完成工程任务,施工中严格按施工进度计划实施,
雨天、半天内机械故障工期不顺延。
、奖罚:乙方参与施工的人力充足,能加班加点,在保证质量前提下按工段工期要求提前完成,
甲方提前完成工期时间每天奖元。由于乙方人力不足消极怠工而延误工期,
影响其他班组工序正常施工,每影响一天罚元。
六、结算及付款方式
、乙方进场后每月预支生活费。
、试验水池及装配坑完成付实际完成工程量的%(含生活费);砼工程完工、验收合格付至实际完成工程量的%,竣工验收合格、办理结算后一月内付清总工资%(含生活费),余额工程竣工后个月内付清。
、合同承包范围内不发生任何计时工,总结算工资扣除乙方违章罚款,
材料浪费,扣除施工用品、机具回交仓库差数价额为乙方实际结算工资。
、乙方能节约材料,优质安全,能按甲方要求提前完成承包任务(高速于周围同类工程),
甲方将提前工期天数以工资总额.%予以奖励。
七、材料管理
、甲方提供斗车、振动器给乙方,乙方负责使用保管、修理,工程完工如数交还甲方,斗车、振动器人为损坏扣元/台。
、乙方使用的机械,必须配有专人操作,
人为损坏按价赔偿。
八、《技术交底》、《安全操作规程》、《安全生产责任书》见后附件。
九、文明施工要求
为了使本工地有良好的。企业现象,
乙方必须严格遵守工地各项文明施工制度,随时保持施工场地、公共生活区、寝室整洁文明。
、木工组清完拆模现场后,乙方需及时清扫垃圾转走;
、乙方转运材料时,严禁乱丢、乱放、并及时分类堆放整齐。
、施工区、生活区严禁乱倒饭屑、乱丢垃圾、随地大小便。
、工地范围内严禁留宿非工地施工人员小孩及在逃违法犯罪人员,严禁赌博、偷盗、斗殴及流氓犯罪行为。
、甲方对乙方一切影响文明施工行为将配情处罚,乙方必须虚心接受,积极配合整改。
对于消极对待甲方管理的行为,甲方将从重处罚,情节严重的上报公安部门处理。
、泥工班组住宅区要求每天清扫一次,
如检查未清扫,每天次罚款元。
十、双方责任:
()甲方职责
、提供乙方生活中的住宿、食堂,其他乙方自理;
、提供乙方施工中的大型设备,施工场地以及施工中确保质量、进度、安全的必需设施与条件;
、委派施工管理人员,对本合同约定的工程行使管理权利及职责;
、承担下列因素给乙方带来的质量、安全事故责任;
①不可抗拒的因素;
②材料、设备(乙方违章使用除外)、图纸技术因素;
()乙方职责
、组建完善的队内管理机构,
聘用、配备充足适用工程施工需要的施工人员,确保工程进度如期完成,
乙方必须配备名施工作业人员,乙方承担因人力达不到甲方要求所造成的工期损失责任;
、与所聘用的施工人员签订劳务合同,
进行施工技术规范、施工安全规范教育(规范见附见),施工中严格管理,避免一切质量、安全事故的发生。做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人所伤害。乙方承担一切违章行为造成的质量、安全事故责任;
、乙方有权拒绝使用对质量、安全带来影响的不合格材料、设备,有权拒绝甲方管理人员的一切违章指挥,乙方有坚持原则,维护工程安全、自身安全的权利。
、乙方在施工中发现工地的一切对质量、安全有影响的隐患(包括材料、现场、违章指挥等)要及时通报甲方现场施工员,
情况特殊可越级通报甲方项目经理,乙方在共同维护搞好工地质量、安全的职责。
、乙方有配合甲方施工管理、接受各项违章处罚的义务。
十一、其它事项
乙方对所聘用的劳务人员必须验收身份证,
并与其签度劳务合同。
十二、建设、监理对乙方施工中一切质量、安全、文明施工违章行为的处罚由乙方负责。
十三、未尽事宜,
双方协商解决。
十四、本合同一式叁份,甲、乙双方各持一份,总公司一份,
希共同遵守。
甲方:乙方:
年月日
甲方:_____
乙方:_____
依据当时当地劳务市场行情及工程现场实际,经甲、乙双方共同协商,甲方将护坡的人工劳务承包给乙方,
为明确双方责任,
特设立本合同。
一、工程概况
、工程地点:
、承包内容:铁路附属工程
.、中铁三局现有劳务施工,及现场管理人员下达的施工任务。
.、承包方式单包工
、工程量清单及价格(价格均为综合单价,施工合格,
现场清理,节约用料)。
二、甲、乙双方承诺
、乙方必须按照甲方批准的施工方案施工,不得自作主张。
、乙方全面接受甲方的监督,检查和管理,所有劳务人员必须严格遵守甲方规定的各项现场施工管理制度,服从现场施工管理。
凡领导上工地检查指导工作,工人不得与其发生正面冲突,若有疑问需向甲方反应情况,
由甲方协调解决。
、乙方劳务人员进场,
必须供个人名单(姓名、年龄、户籍)各班组长名单。
、乙方劳务人员不得无理取闹,打架斗殴,
若发生打架斗殴,双方各罚款元并按项目部处罚条例处罚,
严重送公安司法机关处理。
、乙方施工人员安全均按项目部安全条例实施,保险由项目部统一购买。
三、工程综合指标
、工程指标
.、开工期_________年_________月_________日,
竣工_________年_________月_________日。
.、工人进入工地三日内必须开工,正常开工后若有不可抗力或其它因素(如设计变更和工程增加、待料、缺水、停电等)不能施工。
(下雨、正常休息例外,误工连续超过天,甲方必须按平均每人每天工资付与乙方工人,
四、工程款的支付和施工结算
、甲方按照工程的施工进度结算工程款,具体约定如下:
.、工程合同签订之日起按每月二十五日计量,
(若工作面未完工,无法计量,则顺延至下月计量)下月五至十五日前按照工程量的%支付工资。
.、工程峻工或年前放假一星期内付清所有工程款工资,若所开工作业面由上至下未完成,中途停工离开,
则只结算完成工作量的。%工程款。
五、甲、乙双方其它的约定
、施工期间员工的住宿及水电由甲方提供,开工______日后甲方支付生活费。
、甲方负责乙方的施工拌和机、运输机械、水、电。
本合同未尽事宜,由双方本着平等互利的原则协商解决,
、本合同在执行过程中发生争议,
由双方协商解决,
也可以向有关部门申请调解仲载。
、双方互守承诺,不得违约,如有违约,所发生的费用由违约方负责。
六、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字生效,起同等法律效率。本合同书附件:
、工程量清单及价格、工艺说明。
、甲、乙双方个人资料(身份证复印件、联系方式)
甲方:____(盖章签字)乙方:____(盖章签字):
身份证号:____身份证号:____
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
发包人:(全称)
承包人:(全称)
依据《中华人民共和国民法典》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,
遵循平等,公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作双方协商,订立本合同。
第一条:工程概况及承包工作内容
.工程名称:高
、
、楼、人防工程。
.分包工作内容:主体结构图纸内的全部工程量,
包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容,(人防工程包括挖土清槽,打钎、回填土、)
第二条:承包方式
劳务分包、建筑平方米包干,包辅材,小型工具,
小型机械,临时用电用水,施工放线等。
第三条合同价款:
承包价格每平米建筑面积所有包干单价元,(人防单价),面积以实际发生工作内容,
面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算,不再调整。
第四条:付款方式
进场
第一个月不结算、
第二个月底开始支付已完工程量的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留________年保修金。
第五条:安全施工,
及安全事故责任
.发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府,行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
.承包方在工程施工期间必须做好安全工作,
搞好进场人员安全教育,
做好现场各项安全措施,
确保安全施工,
出现安全事故,承包方自己负责。
.为了加强安全管理,
提高工人安全意识,
发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。
第六条:工程质量,
验收与保修
.工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
.承包人必须按照国家规定的质量检验标准,施工验收规范和施工图组织施工,在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。
.承包方必须编制各项专项施工方案,
经项目部审批后方可施工。
.为了加强工程质量管理,提高工人质量意识,
发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。
.工程验收以国家颁发的施工验收规范,质量检验准及施工图为依据。
.在施工过程中发生的质量问题,
一切责任由承包人承担。
.工程验收承包方必须组织人员参加验收,并做好验收前的准备工作,
如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。
第七条:工期要求
.施工工期;合同内主体结构________年____月____日前全部封顶、延误工期按每天元罚款。
.必须严格执行双方约定工期,承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场,
编制施工进度计划,严格按进度计划施工。
第八条:文明施工
.发包人,承包人应严格执行建设部颁发的施工现场管理暂行规定,加强科学管理,
坚持文明施工,保持现场整洁,
做到工完料清,
材料码放整齐。
.对宿舍区标准,双方约定如下:食堂,
宿舍要保持卫生,宿舍不准自开小灶,不准赌博,
(生活区宿舍照明安装电表收电费),用电不得私拉乱接,如需接电,
必须报项目部许可,经专业电工安装,工地不得私开小买部
甲方:江苏雷威建设工程有限公司
乙方:模板包工队
经双方协商,甲方将芜湖市长江南路二期道路下穿华电专用线立交工程模板单包工分部分项工程直接委托给乙方施工。
为更好地保质、保量、按期完工单包工工作:特制订以下协议条款,望双方共同遵照执行。
一、工程名称:芜湖市长江南路二期道路下穿华电专用线立交工程
二、工程地点:芜湖市三山区
三、承包方式:人工劳务费分包(部分附材)
四、承包内容:排水泵站泵房沉井、闸槽井及引道砼挡墙的施工。
模板工程:配合项目部技术人员全部放线测量等工作、包括用料进出场卸、装车及倒运归码,
进场钢模除锈刷油、木模制作,模板和支架安装、模板支撑脚手架搭设、(防护脚手架除外)刷隔离剂,砼浇注中模板看护及拆模后清理刷油、归堆;预留洞(孔)留设,各种预埋件(含止水钢板、橡胶止水带)的安装,
模板拉杆的加工和安装,基础砖胎模的`砌筑和粉刷等。乙方自备模板加工机械及工具,并负责自备机具的安、拆和日常保养及维修。部
分外观观感不好的及时修整打磨和二次装修前打磨。
甲方负责供应竹胶板、方木、钢模板、模板隔离剂及模板支撑材料和配件。
五、承包单价:排水泵站的泵房沉井及闸槽井按结构模板展开面积元/,引道砼挡墙按结构模板展开面积元/。(单价一次性包死,施工过程中不得提价)
六、工程质量标准:符合设计蓝图及施工验收规范标准;
工程质量必须达到相关行业标准及设计要求。
七、工期要求:按照项目部总工期计划安排工期;
及月计划、周计划执行。只能提前,不能拖后。
八、双方责任:
甲方责任:
、甲方对本工程生产全面指负责,对所属的人财物统一调配。
、甲方给乙方提供施工图纸、施工方案、技术交底、设计变更等资料。
、甲方给乙方提供垂直运输设备。
、甲方给乙方提供饮食和住宿条件。
、按约定向乙方支付承包款项。
乙方责任:
、乙方自觉接受甲方技术交底,
自己内部也要对每个分部分项做
好技术交底,
应做到自检、互检、交接检、施工质量必须做到跟踪检查,并自觉接受甲方各级质检部门的检查。
、服从甲方统一管理和指挥,对施工的过程及最终产品负责。乙方主体施工基本结束后,凡因主体造成的返工、修理、打錾、清理等后遗症(以现场工长记录为准)乙方应承担由此造成的费用
、按图施工,
规范操作。
、对所属工人加强安全生产教育、培训、严格执行公司及项目部安全生产制度,防止安全事故发生。
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
为配合主体工程施工计划进度,依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和规章,
甲、乙双方在自愿、平等、公平和诚实信用的基础上达成一致,订立本合同,以资共同遵守。
一、工程概况
。工程名称:
。工程地点:
。承包范围:
。承包方式:单价承包,
承包金额合计:乙方承担为:包工包料,
包质量、包安全生产、文明施工、及隐含风险在内的费用总和。
二、工程期限及进度
。工期:实际施工日期以发包方实际要求工期为准
。进度:乙方按甲方要求的进度计划组织人员,接受甲方的全面管理。
。暂停施工:因单价中隐含了各种风险,
故不论何原因造成的停工损失费用由乙方自行承担。
三、双方的权利和义务
、甲方的权利和义务
()及时组织人员对乙方进行技术交底和安全教育。
()甲方可根据工程进度要求,
对乙方人员的配置进行调整,满足施工要求。
()完工后对乙方及时进行结算并支付劳务费。
、乙方的权利和义务
()承担业主合同(专指项目经理部与业主签订的工程承包合同)文件规定的一切义务及风险,
严格遵守业主合同文件的所有规定和要求。
()根据承包的工程量及甲方提出的进度计划投入足够的人员。
()施工中必须履行甲方的各项指令,服从对工程质量、进度、人员、设备等项的安排及要求。
()加强对施工人员的'安全意识及安全操作规程的教育。
()保护施工场地清洁,
做到文明施工。
()乙方按工程质量、安全管理有关规定组织人员施工,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成的责任和发生的费用(包括工程质量事故和人身伤亡残及意外事故责任)。
()乙方在竣工检验合格后及时办理工程结算。
()在乙方承担施工期间对外发生的一切经济债务,
均由乙方承担,与甲方无关。
、费用结算及支付
()结算及支付。
工程完工后乙方应及时结算,甲方支付乙方劳务费。
、违约责任
()乙方未能按甲方的要求及时进场或乙方投入的人员不具备履行合同的能力,甲方有权解除合同,
并有权要求乙方承担合同总价的%的违约金。
()由于乙方原因致使合同无法履行,乙方承担合同总价的’%的违约金,
并赔偿因其违约给甲方造成的实际损失。
()由于乙方违约,业主对甲方要求违约赔偿时,乙方应承担全部责任及费用。
、合同生效、终止
()本合同自双方签字盖章之日起生效。
()甲乙双方履行合同全部义务,结算支付完毕,且责任期满,本合同自动失效。
、其他
本合同一式肆份,甲乙双方各贰份,签字盖章后生效,工程完工后自动失效。
甲方:______________乙方:______________(盖章)(盖章)
甲方代表乙方代表(签字)(签字)
_______年_______月_______日
雇主(甲方):
住址:
雇员(乙方):
住址:
根据甲方与业主签订的总承包合同等有关文件,
现甲方将承建的_______________项目工程劳务部分分包给乙方,
乙方已派人踏勘施工现场,全面了解该工程的施工场地现状,工期质量要求。甲、乙双方根据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定结合本工地的具体情况,
签订本劳务分包合同。
(一)工程项目
、工程名称:
、分包范围:
、施工地点:
、承包方式:
(二)劳务分包费用组成
、按乙方分包工程范围内完成的实际工程量与包干单价的乘积计算分包费用,包干单价:____________元,实际工程量:____________,劳务分包费暂定为:________________元。
、如实际施工过程中因设计变更或业主指令发生施工范围变动,
则甲、乙方双方调增或调减劳务分包施工项目内容及数量,并根据包干单价相应调增或调减劳务分包费用总额。
(三)工期要求
、总工期为________天,
工期计算起止时间:________年________月________日开工,________年________月________日前竣工。如经业主验收不合格,不能交付使用,
不能视为竣工,
乙方应负责返工直至合格为止,由此产生的一切费用均由乙方承担。
、由于时间紧迫,
根据工程的完成情况,为了按计划进度完成任务,
甲方每月向乙方提供一份工程计划进度表或进度指令,说明各项目完成的时间,乙方必须按甲方的计划进度完成工程施工。
因建设工程施工的特殊需要,
乙方接受甲方加班安排。
、乙方应按约定工期完成本工程,并接受甲方根据工程总进度提出的任何工期计划修改。
除不可抗力或甲方代表认可的其他原因,工期相应顺延外,其余不予顺延。
、乙方在施工中应根据工程需要配备足够的技术人员、管理人员和施工人员。如果乙方配备不足时,甲方有权要求乙方增加人员、机械、加班加点赶工,因赶工增加的费用乙方自负,工期不予顺延。
(四)技术标准和质量标准
、技术标准:乙方施工中必须按照建设部、国家技术监督局颁布的现行技术标准及各有关设计和施工规范,材料试验规程以及业主结合本工程需要所拟定的《技术规范》内容办理。
如上述规范、规程有不一致之处,应以比较严格者为准。
、质量标准:乙方应认真执行业主在招标文件中对项目的提出的技术规范,建立质保体系,制定质保措施,精心组织施工,
确保工程质量符合设计要求和业主在招标文件中对项目的提出的质量标准。
(五)分包工程款支付
、甲方于次月________日前向乙方支付上个月计量确认的应付劳务分包费用的;工程完工并经甲方验收合格后,甲方于________工作日内向乙方支付至计量确认的应付劳务分包费用的________%;整体项目工程完工经业主验收合格,
并办理物业使用移交手续后,甲方支付至计量确认的应付劳务分包费用的________%。余下另________%作为质量保修金,
质保期间若无质量问题或乙方及时维修合格,
质保期满后甲方一次性无息付清。
、如工程施工不合格需返工,所需材料费、人工费由乙方承担,甲方可从应付分包费用中扣除。
(六)质保期及责任
、本工程的质保期为________年,从本项目整体工程通过业主方验收合格并办理物业使用移交手续之日计起。
、质保期间,保修工作由乙方负责;若有质量问题,
乙方未能及时维修、整改到位,甲方有权从质保金中扣除所发生的一切保修费用。
(七)甲方责任
、甲方应按照合同的规定向乙方提供合适的工作环境。
、由甲方制定好工作计划,
监督乙方的工作。
、甲方应及时组织人员验收,按时支付劳务费。
(八)乙方责任
、乙方每项施工完毕后,先做好自检,自检合格后方可通知甲方现场管理人员进行检查验收,
如发现质量问题要及时整改,整改后再通知甲方现场管理人员进行检查验收,
如再发现质量问题,每处罚款________元,
如拒绝整改,甲方有权要求乙方退场,其以前所做工程量按%结算。
、乙方进场后,必须严格服从甲方现场管理人员的指挥,
搞好现场文明施工,材料堆放要整洁有序,每天必须做到工完料清,节约用料。若发现浪费材料问题,
甲方有权做相应罚款。
、乙方每天必须清理好施工垃圾,确保施工现场清洁,保护现场所有成品;若出现损坏,
一切责任由乙方承担。
、乙方在施工过程中,应重视安全;若造成安全事故,一切后果由乙方负责,
甲方不负任何责任。
(九)争议解决方式
发生争议,双方应协商解决,协商不了的,双方均可向工程所在地人民法院起诉。
(十)其它
、此合同一式________份,甲方________份,乙方________份,
双方签字后生效。质保期满甲方结清工程款后本合同失效。
、履行本合同过程中任何一方违约,均应承担所有损失。
、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
代表人:
联系方式:
工程所在地:
签约时间:________年________月________日
乙方:
身份证号:
联系方式:
工程所在地:
签约时间:________年________月________日
工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):________________________
劳务分包人:________________________________________________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于________________________(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),
双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
、劳务分包人资质情况
资质证书号码:
发证机关:________
资质专业及等级:
复审时间及有效期:
、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称:________________________________________
工程地点:________________________________
分包范围:________________________________
提供分包劳务内容:________________________________
、分包工作期限
开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天
、质量标准
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定________等级。
、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
()本合同;
()本合同附件;
()本工程施工总承包合同;
()本工程施工专业承(分)包合同。
、标准规范
除本工程总(分)包合同另有约定外,
本合同适用标准规范如下:
()________________________________________________________________
()________________________________________________________________
、总(分)包合同
。工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时,
工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
。
劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
、图纸
。工程承包人应在劳务分包工作开工天前,
向劳务分包人提供图纸套,
以及与本合同工作有关的标准图套。
、项目经理
。工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为________,职务:,
职称:________。
。
劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为________,职务:,职称:________。
、工程承包人义务
。、组建与工程相适应的项目管理班子,
全面履行总(分)包合同,
组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
。
、除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:
()在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,
具备开工条件的施工场地交付要求为:________________________。
()在年月日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;
()在年月日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;
()在年月日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,
但涉及劳务分包人自身的手续除外):________________________________________________________________;
()在年月日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置,
其交验要求与保护责任为:________________________________________________;
()在年月日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施:________________________________________________________,其交验要求与保护责任为:________________________________________________________;
。
、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,
计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;
。、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,
统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
。
、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
。、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,
所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;
。、按本合同约定,
向劳务分包人支付劳动报酬;
。
、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
、劳务分包人义务
。
、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
。、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,
必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,
以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,
经工程承包人批准后严格实施;
。、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;
科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,
严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;
加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
。
、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,
照顾全局;
。、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,
按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
。、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,
配合工程承包人办理交工验收;
。、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,
因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
。、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;
。劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
。除非本合同另有约定,
劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
、安全施工与检查
。
、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,
采取必要的安全防护措施,
消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。
。、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。
因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
甲方:
乙方:
年月日
劳务承包合同
劳务发包方:(以下简称甲方)
劳务承包方:(以下简称乙方)
根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,
双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同,
双方自愿接受合同条款的约束。
一、工程名称:;
二、工程地点:;
三、承包方式:承包方式按照以下第种方式:
()包死价总价合计元(大写:元整),增加工程量和超出本合同约定范围工程量按照合同履行地工程定额计价标准计算工程款;
()按照施工面积计算每平方元,实际面积按照竣工验收实际测量的面积计算;
()其他方式:
;
四、承包范围:包括但不限于以下内容的劳务部分:
();
();
();
();
五、合同价款
合同价款为以下第种:
()包工包料
()单包工
();
六、工期
()本工程年月日开工,年月日前完成,总工期天(含各类国定假期、雨天);
()因甲方原因,或者发包方原因导致停工和无法施工的,
工期相应顺延;
()因甲方和发包方原因导致停工的,甲方应当按照停工之日工人数量每延期或者停工一天甲方应当向乙方支付元/人的停窝工损失;
()因甲方原因导致工期延误或者停工超过天的,乙方有权单方解除合同,
且不免除第()项的赔偿义务;
七、劳务款支付
劳务款的支付按照以下第种方式:
()按照工程进度付款:
、施工至支付劳务款元;
、施工至支付劳务款元;
、施工至支付劳务款元;
、施工至支付劳务款元;
()按照时间付款:
、年月日支付劳务款元;
、年月日支付劳务款元;
、年月日支付劳务款元;
、年月日支付劳务款元;
()其他方式:
()如若甲方未按照约定的期限向乙方支付工程款的,
没延期一天应当按照欠付金额的.%向乙方支付延期履行利息。
八、竣工验收及质量维修
、本工程约定质量标准为达到国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准。
、发生质量事故,
甲方应当书面通知乙方。
、如是因为甲方施工工程其他部分质量不合格或者甲方自身材料不合格,导致乙方返工的,甲方应当按照标准向乙方支付返工费;
、乙方施工完毕后,
甲方应当及时验收,经乙方书面或者口头通知后内甲方不予验收的,视为工程验收合格;
、本工程保修贰年,从工程竣工验收合格之日起计算,
合同未履行完毕即解除合同的乙方无质量保修责任。
九、安全文明施工
、乙方必须遵守当地政府主管部门文明施工有关规定,按甲方要求对工人实行标准化管理,做到室内、外整洁、统一规范;
、乙方必须保持施工现场及宿舍区整洁,
无垃圾和污水,并搞好保卫和防火、防盗、防爆、防哄抢工作;
、乙方必须在施工过程中做到工完场清,料具工具堆放整齐,按甲方文施工有关规定组织施工,
使施工现场达到文明施工的要求;
、甲方应当做到“三通一平”为乙方提供必要的工作条件。
十、人员要求及管理
、甲方现场负责人:,联系方式:,除甲方本公司及现场负责人外,甲方其他工作人员无权进行工程结算、质量验收、工程变更等事项;
、乙方现场负责人:,联系方式:。
、甲方应当为乙方提供必要的劳动条件,提供必须的安全保障器材和措施,因此造成乙方人员伤亡的,甲方应当承担赔偿责任。
十一、争议解决
双方在合同履行中发生争议的,可协商解决,协商不成的,双方均可向人民法院提起诉讼。
十二、其他
本合同自双方签章之日起生效,
发生变更的必须以书面变更合同进行,本合同一式份,
甲乙双方执壹份。
甲方(盖章):乙方(签字盖章):
负责人(签字):负责人(签字):
日期:年月日日期:年月日
甲方:____________________________乙方:____________________________
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,
遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,
甲、乙双方就(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条工程概况
工程名称:__________工程地点:__________工程内容:__________承包方式:__________承包方(乙方)对#楼工程项目劳务人工费总承包。
第二条承包范围
本工程承包范围为甲方发出的施工图中钢筋工、模板工、泥工三大工程所属的劳务工作(不含水电,消防,
门窗安装,油漆,
涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架,
防水及外墙面隔热保温等工程)。
第三条工程工期
。计划开工日期:_________年__________月__________日,计划完工日期:__________年月日,总日历天数天;
。乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到合格。
第五条双方责任和义务
(一)甲方
。负责统一制定各项管理目标,
组织编制施工计划、物资需用量计划表,
实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
。负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
(二)乙方
。遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
。严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;
根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,/
投入足够的人力、物力、保证工期;
承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
。应按招标文件要求和承诺的`管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,
技工必须有职业技能操作证,
持证率达到%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到%。
。服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:__________接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
第六条环境保护、安全生产和文明施工
。甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
。现场安全:__________现场按甲方要求,
乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙自行负责。
第七条承包价格及包含的内容
。承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费;
小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候
/
影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;
包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);
承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
。本合同单价为一次包死价格,
在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
第八条合同单价及付款方式
。承包劳务费用按建筑面积计算单价元/,车库元/。
。按河南省版工程预算定额计算规则计算建筑面积,
基础工程量及屋面工程量按建筑面积度过体标准层面积另加一层建筑面积计算。
。付款方式
()乙方施工到主体层结顶时付按已完成工程量元/,以后每月按元/付已完成工程量的建筑面积,封顶后付已完成工程量元/,
二次结构、粉刷按月进度的%支付,完工验收后付总价的%,
剩余%作为保修金一年内付清。/
()乙方施工到到车库结构封顶,甲方付款给乙方建筑面积元/;
二次结构完会乙方建筑面积元/;
粉刷完付乙方建筑面积元/;完工验收合格后会总价的%,
剩余%作为保修金一年内付清。
第九条施工验收
。乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,
确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;
甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,
不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
。竣工验收时,
业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
。乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;
甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,
乙方应按甲方的指令予以配合。
第十条工程保修
。保修范围、期限:__________年。
。保修期间,
乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。
第十一条保险
乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,
并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
第十二条合同履约保证金
。乙方向甲方缴纳合同履约保证金万元。
。合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,
如:__________工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,
遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求,则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,
没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成果。
第十三条合同终止
双方履行合同全部义务,
劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后,
保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。
第十四条争议处理
甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,
双方应在公司所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
第十五条其他
本合同一式两份,甲乙双方各执壹份,合同自双方签字之日起生效。
甲方(盖章):________________________
乙方(签章):________________________
__________年__________月__________日
近年来,
农村个人承包合同纠纷日渐增多,因此签订个人承包合同需要格外注意,今天小编就给大家来分享一下承包合同,就给大家学习哦简易劳务承包合同范本甲方:(发包方)乙方:(承包方)依据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》以及相关法律法规的规定,
依法保护双方的权利和义务,就位于____县产业集聚区河南公司生物科技园建筑工程项目的建设事宜,在公正、公平、自愿合作的原则下,经协商一致,
签订本合同。
一、工程名称:
、办公楼(不含水、电、消防)建筑面积平方米。
、厂区道路(砼层厚度为公分)管网(不含路基工程,
但对路基质量应由乙方检查确认)。
、附属工程(门岗房、水泵房、消防房等)以上工程乙方应按甲方提供的设计部门设计图纸施工,不得随意变更和修改,如确需变更修改须经四方(甲乙方、设计方和监理方)一致同意,
并书面记录双方存档。
二、承包方式:包工包料(俗称大包)。
三、工程工期:办公楼工期为个有效工作日(因人力不可抗拒工期延迟除外);厂区道路管网及附属工程为个有效工作日。
四、工程价款:
、依规、依资格、依图纸核定的预算总价款为万元。(其中材料价格按照____省定额和当地定额站发布的价格结算)。
办公楼按工程竣工决算总价下浮%;道路管网按工程竣工决算总价下浮%;
附属工程按工程竣工决算总价下浮%。
、付款方式:
。乙方进场开工所需万元,甲方预付万元,(承兑汇票),
乙方垫付万元。办公楼封顶后付完成工程量的%,
砌体完成、粉刷完成、安装完成分三次支付已完成工程量的%,
工程验收合格并交付甲方后按决算总造价付至%,余款%为质保金,________年质保期满无质量问题后付清质保金。
。门岗房、道路、管网、附属工程按单项主体工程、装饰工程分别付已完成工程量的%,
验收合格并交付甲方后付至%,余款%为质保金,________年质保期满无质量问题后付清质保金。
五、施工安全:乙方对施工安全负全部责任,
甲方不承担任何安全事故的责任。
六、工程质量:
、办公楼工程质量为优良工程,优质优价;厂区道路管网和附属工程质量为合格工程。
、工程竣工未经验收和验收不合格,乙方不得交付,甲方不得接收。对验收不合格的工程由乙方在合理期限内无偿修理或返工、改建。
并对因此逾期交付承担责任。
七、双方权利义务:
、对乙方施工质量(包括建材质量),除由甲方委托的监理公司(站)进行监理外,甲方可以随时对工程进度、质量进行检查。
、甲方应按约定的工程进度和拨付工程款时间拨付工程款,因特殊原因延迟拨款时间不得超过天。
、甲方不得随意致工程中途停建、缓建。
、在签订本合同前,
乙方应向甲方出具不属于商业秘密的本公司工商注册登记执照副本和资产负债率文本(复印件)。
、乙方必须确保按质、按量、按期完成工程。
、工程质量按国家标准,
没有国家标准的按行业标准执行。办公楼在国家规定的使用期限内,乙方对由于主观原因导致工程质量问题终局负责。
、乙方不得拖欠国家税、费和农民工工资,否则乙方负全部责任。
、乙方不得将办公楼主体工程转包给
第三人或肢解以后以分包名义转包给
第三人,
否则由此发生的一切问题由乙方承担。
八、违约责任:合同一经签订对双方均有约束力,均应自觉遵守履行。
任何一方违约,应承担违约责任,并按工程决算总价款的%向对支付违约金。
九、如有未尽事宜,经双方协商订立补充条款,
其条款与主合同有同等效力。
十、甲乙双方如发生纠纷,互相协商解决;协商无果,
任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。十
一、本合同双方签字并加盖公司公章生效。十
二、本合同双方或一方如由委托代理人签字,须提交委托书作为本合同的附件。本合同一式四份,
甲、乙双方各执两份。双方各执两份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________________年____月____日________年____月____日劳务承包合同协议书范本根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》以及相关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲乙双方经友好协商,就钢结构厂房工程建设达成如下协议:
一、工程概况:本工程位于跃进路号,
钢结构招牌工程造价按元每平方米结算(按正面封板面积计算),增加部分甲乙双方另行协商。(注:本造价包括制作安装和施工用机具,
不包括所有施工用料)。
二、双方责任:
、甲方提供施工现场的坐标和有关资料给乙方,甲方提供工程所需水、电源费用由甲方支付。
、乙方自行组织人员进行施工,甲方允许乙方安排人员看守工具和材料,乙方人员要严格遵守甲方规章制度,
听从甲方人员安排。
、乙方应本着安全
第一的原则,严守国家有关操作规程,做到安全生产,文明施工,
甲方有权提出安全施工要求和监督。
、如甲方毁约,乙方有权组织人员进行拆除所有钢结构。
三、工程质量和施工期限:
、乙方应保质保量按甲方方案工程施工,凡因乙方违反操作规范而造成返工的,
返工所需要的费用由乙方承担。因不可抗力因素和自然灾害导致损失的费用乙方不负责,如果是乙方施工的责任,质量由乙方负责,
如果是人为的因素造成的甲方应付乙方修理费和材料费。
、乙方施工工期从________年____月____日至________年____月____日止。
共计天,
将该工程交给甲方验收。
四、工程款支付方式:在工程开工三天后,甲方支付生活费两千元给乙方,待吊装后再支付三千元给乙方,工程完工后经双方验收,
甲方支付工程款的百分之九十给乙方,招牌全部完工后天内甲方一次性付清余款给乙方。
五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,
经双方签字之日起生效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________________年____月____日________年____月____日个人劳务承包合同协议书发包人:(全称)(以下简称甲方)承包人:(全称)(以下简称乙方)依据《中华人民共和国民法典》,
《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等,公正和诚实信用的原则,
双方就建设工程劳务合作双方协商,订立本合同。
第一条:工程概况及承包工作内容
.工程名称:高
、
、楼、人防工程。
.分包工作内容:主体结构图纸内的全部工程量,
包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容,(人防工程包括挖土清槽,打钎、回填土、)
第二条:承包方式劳务分包、建筑平方米包干,包辅材,
小型工具,小型机械,
临时用电用水,施工放线等。
第三条合同价款:承包价格每平米建筑面积所有包干单价元,(人防单价),
面积以实际发生工作内容,面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算,不再调整。
第四条:付款方式进场
第一个月不结算、
第二个月底开始支付已完工程量的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留________年保修金。
第五条:安全施工,及安全事故责任
.发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府,行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
.承包方在工程施工期间必须做好安全工作,
搞好进场人员安全教育,做好现场各项安全措施,
确保安全施工,出现安全事故,承包方自己负责。
.为了加强安全管理,提高工人安全意识,
发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。
第六条:工程质量,验收与保修
.工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
.承包人必须按照国家规定的质量检验标准,
施工验收规范和施工图组织施工,在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。
.承包方必须编制各项专项施工方案,
经项目部审批后方可施工。
.为了加强工程质量管理,提高工人质量意识,
发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。
.工程验收以国家颁发的施工验收规范,质量检验准及施工图为依据。
.在施工过程中发生的质量问题,一切责任由承包人承担。
.工程验收承包方必须组织人员参加验收,
并做好验收前的准备工作,
如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。
第七条:工期要求
.施工工期;
合同内主体结构________年____月____日前全部封顶、延误工期按每天元罚款。
.必须严格执行双方约定工期,承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场,
编制施工进度计划,严格按进度计划施工。
第八条:文明施工
.发包人,
承包人应严格执行建设部颁发的施工现场管理暂行规定,
加强科学管理,
坚持文明施工,保持现场整洁,做到工完料清,
材料码放整齐。
.对宿舍区标准,双方约定如下:食堂,
宿舍要保持卫生,宿舍不准自开小灶,不准赌博,
(生活区宿舍照明安装电表收电费),用电不得私拉乱接,如需接电,
必须报项目部许可,经专业电工安装,工地不得私开小买部。
第九条:材料机具供应
.本工程由发包人提供的机械设备为:龙门架、升降电梯、搅拌机,二级以上电箱,
电线。
.承包人自备的机具为:小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线,电箱等
.所有防护用品,
防护用具:如安全帽,安全带,手套等由承包方承担。
.由承包人自备的工具须其自带入现场,
由发包人提供的材料和机械设备,由发包人供应到现场(米内)、
.承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点,办理手续,承包人负责保管,
因承包人保管不善丢失的材料、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿,并从劳务费中直接扣除。承包人指定负责签字验收,
发包人指定负责签字。
.本工程材料,
材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料,发现材料浪费,双倍价格赔偿,
(正常损耗除外),承包人按计划提料,租赁材料在现场超过天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承担。
第十条:发包人的权利及义务
.负责提供场地,
道路,水电(每栋楼水一个接口,电一个二级箱)等大型机械。
.负责提供施工图纸(一栋楼一套),
提供必要的技术资料。
.负责组织施工检查,验收,监督承包人的工程进度,工程质量,安全生产及按图施工情况,
材料领用情况及行政管理事务。
.负责解决施工中存在或发生的技术问题。
.负责施工图纸会审,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。
.负责对承包人在安全,质量,
工期,现场文明施工等方面的监督,发现有违反约定规定,
发包人提出整改意见,督促承包人进行整改,
承包人承担造成的损失。
.负责组织工程验收工作。
第十一条:承包人的权利和义务
.承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证工人的政治素质,
身体素质和技术水平,工人年龄不得低于周岁,不得超过周岁。
.承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名,
性别,年龄,工种,
特殊工种证件及身份证复印件)。
.在施工生产过程中,承包人必须保证作业人员相对稳定,不能随意变更备案人员,服从发包人的统一安排。
.承包人必须按施工图纸,
变更洽商进行施工。
在施工中应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。
.承包人必须服从建委,安全站,质检站,监理,
项目部等单位检查。积极做好各项准备工作。
.承包人应对作业工人进行安全生产,食品卫生,
交通安全等方面教育,自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。
.承包人负责所有作业人员的三险。
.承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照,国家组织机构代码证,项目经理证,技术员,
安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件,特殊工种操作证。
第十二条:承包人违约责任
.因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人有权终止合同,
并要求承包人在____日内退出施工现场,承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量﹪办理结算,余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。
.承包人未按发包人规定要求进场的施工人员,
发包人有权要求承包人进行更换、调整,
承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
.因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
第十三条:合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成向有关部门申请调解,
当事人不愿意和解,调解不成的可向当地人民法院起诉。
第十四条:合同生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
本合同在完成分包工作内容,保修期满,
结清工程结算尾款后即宣告终止。
第十五条:本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,
备案留存一份。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________________年____月____日________年____月____日
返
甲方:
乙方:
依据当时当地劳务市场行情及工程现场实际,经甲、乙双方共同协商,甲方将护坡的人工劳务承包给乙方,
为明确双方责任,特设立本合同。
一、工程概况
、工程地点:
、承包内容:铁路附属工程
.、中铁三局现有劳务施工,及现场管理人员下达的施工任务。
.、承包方式单包工
、工程量清单及价格(价格均为综合单价,施工合格,现场清理,
节约用料)。
二、甲、乙双方承诺
、乙方必须按照甲方批准的施工方案施工,
不得自作主张。
、乙方全面接受甲方的监督,
检查和管理,所有劳务人员必须严格遵守甲方规定的各项现场施工管理制度,服从现场施工管理。凡领导上工地检查指导工作,工人不得与其发生正面冲突,
若有疑问需向甲方反应情况,由甲方协调解决。
、乙方劳务人员进场,必须供个人名单(姓名、年龄、户籍)各班组长名单。
、乙方劳务人员不得无理取闹,
打架斗殴,若发生打架斗殴,双方各罚款元并按项目部处罚条例处罚,严重送公安司法机关处理。
、乙方施工人员安全均按项目部安全条例实施,
保险由项目部统一购买。
三、工程综合指标
、工程指标
.、开工期年月日,竣工年月日。
.、工人进入工地三日内必须开工,正常开工后若有不可抗力或其它因素(如设计变更和工程增加、待料、缺水、停电等)不能施工。
(下雨、正常休息例外,误工连续超过天,甲方必须按平均每人每天工资付与乙方工人,
四、工程款的。支付和施工结算
、甲方按照工程的施工进度结算工程款,
具体约定如下:
。、工程合同签订之日起按每月二十五日计量,
(若工作面未完工,无法计量,则顺延至下月计量)下月五至十五日前按照工程量的%支付工资。
.、工程峻工或年前放假一星期内付清所有工程款工资,
若所开工作业面由上至下未完成,中途停工离开,
则只结算完成工作量的%工程款。
五、甲、乙双方其它的约定
、施工期间员工的住宿及水电由甲方提供,
开工日后甲方支付生活费。
、甲方负责乙方的施工拌和机、运输机械、水、电。本合同未尽事宜,由双方本着平等互利的原则协商解决,
、本合同在执行过程中发生争议,
由双方协商解决,也可以向有关部门申请调解仲载。
、双方互守承诺,不得违约,如有违约,
所发生的费用由违约方负责。
六、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,
双方签字生效,
起同等法律效率。
本合同书附件:
、工程量清单及价格、工艺说明。
